首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某本地传输网工程包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签订了承包合同,合同工期为16周;交越过路手续和赔补由建设单位负责,钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批
背景资料: 某本地传输网工程包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签订了承包合同,合同工期为16周;交越过路手续和赔补由建设单位负责,钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批
admin
2022-10-10
46
问题
背景资料:
某本地传输网工程包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签订了承包合同,合同工期为16周;交越过路手续和赔补由建设单位负责,钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批准,如下图所示(每周按7天计算)。
施工过程发生了下列事件:
事件一:开工后建设单位办理穿越铁路手续时,铁路部门要求另选地点穿越。为此,施工单位配合选址10个工日,人员误工30个工日。根据新的穿越方案,施工单位增加费用5万元,挖沟进度延迟3天。
事件二:钢管到货后,经检验为未镀锌钢管,施工单位进行镀锌处理造成误工20个工日,进度延迟4天。
事件三:在光缆接续时,由于光纤熔接机故障造成误工10个工日,进度延迟5天。
事件四:部分坡坎强度达不到要求,重新加固增加30个工日,增加材料费6000元,进度延迟3天。
事件五:为加快进度,施工单位在系统测试时增加了人员和仪表,使得该工作进度缩短了1周。其余各项工作实际进度和费用与原计划相符。
问题:
若在合同中约定人工费综合工日为100元/工日,误工费为50元/工日,计算在工程结算时施工单位得到的赔偿数额。
选项
答案
工程结算时,施工单位得到的赔偿=10×100+30×50+50000=52500(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vtZw777K
本试题收录于:
通信与广电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
通信与广电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
1.背景某机场新建跑道位于20世纪50年代修建的已废弃机场跑道上,南端为主降方向,工类精密进近;北端为目视进近。该地区白天日照强,风力大,夜间风力较弱。原机场因地势较低,暴雨过后经常处于积水状态。为此,设计单位将新建道面标高在原道面标高的基础上抬高52c
目视助航灯光监视系统应在()s内显示停止排灯的状态改变。
1.背景某机场场道土基为盐渍土。机场于2011年8月正式开始飞行区跑道加长工程,此工程将跑道两端各延长200m,整个施工不涉及飞行程序及起飞着陆最低标准的更改。开工前,项目部准备了组织与进度管理文件,明确了施工安全管理措施,编制了施工进度计划,配置相关的
挖土(石)作业应根据挖土层厚度、土的坚硬程度和运距等条件确定。常用的挖土机械有()。
常规全向信标的保护场地是以天线为中心的()。
1.背景某场道工程按工程量清单计价,得到如下数据:分部分项工程工程量清单计价合计1600万元,措施项目清单计价合计75万元,其他项目清单计价合计150万元,规费95万元,税率是不含税造价的3.4%。在工程进行中,按25%支付工程预付款,在未完施工尚需的
1.背景某新建机场地处丘陵山区,地形比较复杂,最大挖方高度大于12m。土基挖方区以石方为主,土体为非黏性土。施工单位根据工期及工程量编制了施工进度计划,设备需求计划和材料供应计划。2.问题场道工程前期技术准备工作有哪些?
民用机场新建、扩建的公告发布后,任何单位和个人在按规定划定的机场净空保护区内修建、种植或者设置影响飞行安全的建筑物、构筑物、树木、灯光和其他障碍物的,由()责令清除。
常用于光纤接续性能测试的仪器是()。
通信局(站)的交流供电系统避雷措施应包括()。
随机试题
半衰期是指()。
对于基层管理者而言,最重要的技能是()
药疹的变态反应下列哪项正确
因突发洪水冲坏道路,被告王某无法参加诉讼,法院遂裁定中止诉讼。待道路修缮之后,需恢复诉讼程序之时,下列做法中正确的是:()
释迦牟尼:佛教
日本自然主义文学作品《破戒》的作者是()。
我国对资本主义工商业的改造采取赎买的方针,所谓赎买就是
2020年9月30日,国家主席习近平在联合国生物多样性峰会上发表重要讲话。他指出,当前,全球物种灭绝速度不断加快,生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险。为此,中国愿意同世界分享生物多样性治理和生态文明建设的经验,具体包括(
Thespaceshuttle【D1】______madeararenightlandingattheKennedySpaceCentreearlyonThursday.Thenightlanding,theelev
【S1】【S9】
最新回复
(
0
)