背景：某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下2层，地上10层，施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201签订了工程施工总承包合同。合同约定：工程工期自2013年2月1日至2013年12月31日；工程承包范围为图纸所

admin2015-05-04 50

问题背景：某商业用房工程，建筑面积15000m²，地下2层，地上10层，施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201签订了工程施工总承包合同。合同约定：工程工期自2013年2月1日至2013年12月31日；工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。合同履行过程中，发生了如下事件。
事件一：2013年5月12日施工至地下二层结构时，工程所在地区发生了7．5级强烈地震，造成施工单位钢筋加工棚倒塌，损失6万元；地下一层填充墙部分损毁，损失10万元；停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件三：截至2013年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额1670万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。问题：
事件一中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。

选项

答案事件一中，钢筋棚倒塌损失6万元的索赔不成立。理由：钢筋棚属于施工单位设施，由施工单位承担不可抗力造成的损失。地下一层填充墙部分损毁损失10万元的索赔成立。理由：不可抗力发生后，工程本身的损失由建设单位承担。停工及修复30d的索赔成立。理由：不可抗力发生后，工期顺延。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/w1Aw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

山岭隧道浅埋段施工中，严禁采用的施工方法是（　　）。

关于连续梁桥与简支梁桥的受力特点，下列说法正确的是()。

场景中施工单位的施工配合比设计应报送()审批。场景中铺筑沥青混凝土下面层之前，施工单位所浇洒的一层沥青称为()。

圆管涵施工的主要工序是()

【背景资料】甲公司承接了某一级公路K10+100～K18+230段的路基路面施工任务，施工前编制的双代号网络计划如图5(单位：d)所示，并通过监理审批。根据与业主所签的施工合同，甲公司将K14+280～K15+400段的路基及防护工程

计算图示网络工期，并指出关键线路。针对背景中的网络计划，分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。

根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，关于招标投标的说法，错误的有()。

监理工程师在收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内做出变更指示。

Manypost-80scouplesarecomplainingthatgoingtothemovies,shoppingorattendingpartieshavebecomeimpossiblesincetheir

嗜酸性粒细胞体积最大的阶段是在

对于下列第一审人民法院所作的判决、裁定和决定，当事人可以提出上诉的有()

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2．2-2018)，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用()中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

【背景资料】某成品燃料油外输项目，由4台5000m3成品汽油罐，两台10000m3消防罐，外输泵和工作压力为4．0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套系统施

当仓库仅设一个安全出口时，需满足()。

作业成本计算法与传统成本计算法的主要区别是间接费用的分配方法不同。()

简介马栏革命旧址。

设f(x)在[a，b]上连续，在(a，b)内可导，且f(a)=f(b)=0，证明：存在ξ∈(a，b)，使得f’’(ξ)=f(ξ)；

建筑工程管理与实务

二级建造师

山岭隧道浅埋段施工中，严禁采用的施工方法是（ ）。

关于连续梁桥与简支梁桥的受力特点，下列说法正确的是()。

场景中施工单位的施工配合比设计应报送()审批。场景中铺筑沥青混凝土下面层之前，施工单位所浇洒的一层沥青称为()。

圆管涵施工的主要工序是()

【背景资料】甲公司承接了某一级公路K10+100～K18+230段的路基路面施工任务，施工前编制的双代号网络计划如图5(单位：d)所示，并通过监理审批。根据与业主所签的施工合同，甲公司将K14+280～K15+400段的路基及防护工程

计算图示网络工期，并指出关键线路。针对背景中的网络计划，分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。

根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，关于招标投标的说法，错误的有()。

监理工程师在收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内做出变更指示。

Manypost-80scouplesarecomplainingthatgoingtothemovies,shoppingorattendingpartieshavebecomeimpossiblesincetheir

嗜酸性粒细胞体积最大的阶段是在

对于下列第一审人民法院所作的判决、裁定和决定，当事人可以提出上诉的有()

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2．2-2018)，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用()中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

【背景资料】某成品燃料油外输项目，由4台5000m3成品汽油罐，两台10000m3消防罐，外输泵和工作压力为4．0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套系统施

当仓库仅设一个安全出口时，需满足()。

作业成本计算法与传统成本计算法的主要区别是间接费用的分配方法不同。()

简介马栏革命旧址。

设f(x)在[a，b]上连续，在(a，b)内可导，且f(a)=f(b)=0，证明：存在ξ∈(a，b)，使得f’’(ξ)=f(ξ)；

山岭隧道浅埋段施工中，严禁采用的施工方法是（　　）。