首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8小时可顺延工期一天;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8小时可顺延工期一天;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施
admin
2011-03-13
70
问题
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8小时可顺延工期一天;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件:
事件一:3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工20工日,一台挖掘机陷入淤泥中。
事件二:3月21日施工总承包单位租赁一台吊车(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2天,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
事件三:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300工日。
事件四:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8小时。
事件五:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量350 m
2
。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600 m
2
,用量最大的一种人造饰面木板300 m
2
。
针对事件一到事件三,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
问题
事件一到事件三中,施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?
选项
答案
事件一到事件三中,施工总承包单位可获得的工期索赔: 事件一:可索赔工期2天。 事件三:可索赔工期5天。 共计可索赔工期7天。 事件一到事件三中,施工总承包单位可获得的费用索赔: 300工日×45元/工日=13500元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/w6Qu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
在公路工程施工项目的成本控制中,最有效的方法之一是根据项目经理部制定的()。
【背景资料】某公路工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图18420120一5所示(时间单位:周),各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表1B420120—1。工程施工到第4周进行进度检查时,已发生如下事件:事件1
【背景资料】某施工单位承接了某高速公路A合同段的施工任务,其中包括8km的路基、路面工程和一座跨径80m的桥梁施工。该合同段土质以松散砂土和黏土为主,土质含水量为20%,路基施工中有大量土方需转运200~300m。施工前,项目部组织编写了施工组织设计,并
进行公路工程施工组织设计评价的技术经济指标主要包括()。
充分利用岩体本身的崩塌作用,能用较浅的炮眼爆破较高的岩体,一般爆破可炸松15~150m3的爆破方法是()。
预裂爆破的主要目的是()。[2006年真题]
重大事故发生后,事故发生单位应在()小时内书面上报质量监督站,同时向企业上级主管等部门报告。
属于公路工程常用的流水空间参数是()。
某施工单位承建了一条全长1310m横跨一每二级公路与某生态湿地公园景区的钢结构步行桥工程。该桥梁主桥上部结构采用(55+2×90+55)m圆筒形镂空钢桁架结构,其外径4.15m,内径3.55m,桥面全宽6.0m。为保护生态湿地环境,节约施工用地,保
某18层办公楼,建筑面积32000m2,总高度71m,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,脚手架采用悬挑钢管脚手架,外择密目安全网,塔式起重机作为垂直运输工具。2006年11月9日在15层结构施工时,吊运钢管时钢丝绳渭扣,起吊离地20m后,钢管散落,造成下面作业的
随机试题
按照基金法律形式不同,证券投资基金可以划分为( )。
位于后纵隔脊柱旁肋脊区内最常见的纵隔肿瘤是()
A.水冲洗,必要时弱酸湿敷B.冷水降温,松节油擦洗C.湿布包扎,硫酸铜溶液清洗D.水冲洗一醋酸湿敷一暴露疗法一早切痂E.水冲洗—5%硫代硫酸钠湿敷一早切痂沥青烧伤的治疗要点是
卫生部药品标准《藏药分册》(1998年第一版)收载蒙药制剂( )。卫生部药品标准《藏药分册》(1998年第一版)收载蒙药材( )。
某市中级人民法院对一起抢劫案做出判决,市人民检察院提起抗诉,省高级人民法院在审理该案时,通知省人民检察院派员出庭,省人民检察院在接到通知后没有派员出庭。对此,人民法院应当如何处理?()
(2015年)A公司因拖欠B公司债务被诉至人民法院并败诉。判决生效后,经人民法院强制执行,A公司仍无法完全清偿B公司债务。A公司的债权人C公司知悉该情况后,于2014年7月30日向人民法院提出对A公司的破产申请。A公司提出异议:第一,A公司账面资产仍大于负
根据加涅的学习层次分类观点,某教师学习如何根据行为主义学习理论和认知派学习理论为学生制定学习方案属于
Oneproblemwithmuchpersonalityresearchisthatitexaminesandrateswhatevertraitstheresearchersareinterestedinatth
Estimateswereobtainedfromthreecontractorsonthecostsofcoveringtheofficesandclass-rooms.Allthesethreewereinthe
A、Itiswellpositionedtocompetewiththegiants.B、Itproducesgoodspopularamonglocalpeople.C、Ithasbeenlosingmarket
最新回复
(
0
)