某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5 000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(见下图)，并得到甲方代表的同意。

admin2013-01-21 46

问题某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5 000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(见下图)，并得到甲方代表的同意。

实际施工过程中发生了如下几项事件。
事件1：在房屋基槽开挖后，发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示，乙方配合地质复查，配合用工为10个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加工程费用4万元，因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天，人工窝工15个工日。
事件2：在发射塔基础施工时，因发射塔坐落位置的设计尺寸不当，甲方代表要求修改设计，拆除已施工的基础，重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元，发射塔基础施工延长2天。
事件3：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，房屋主体施工延长2天。
事件4：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆质量不合格，甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天，材料损失费1.2万元。
事件5：鉴于该工程工期较紧，乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施，使房屋装修施工缩短3天，该项技术措施费为队0.9万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。

选项 A、只可提出工期索赔
B、可提出工期和费用索赔
C、只可提出费用索赔
D、不可提出工期和费用索赔

答案B

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wJ0w777K

本试题收录于：建设工程施工管理题库二级建造师分类

建设工程施工管理

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程施工管理

二级建造师

某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼，法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。

某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是()。

某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。

建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

实行开工报告审批制度的建设工程，必须符合()的规定。

施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当()。

施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。

施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

工作流程组织包括管理工作流程组织、信息处理工作流程组织和物质流程组织。设计工作流程、物资采购工作流程和施工作业流程的组织属于(　　)。

直肠癌根治术是否保留肛门，主要决定于

削痂的主要适应证是

现有两个互斥的投资方案A和B，A方案的投资为1000万元，年净收益为200万元，寿命期为8年；B方案的投资为1800万元，年净收益为280万元，寿命期也为8年，则增量投资收益率应为(　　)%。

当已知未成年人的个人隐私涉及()时可以允许相关人员开拆、查阅。

不属于普通高中美术课程基本理念的一项是()

2015年全国规模以上工业企业实现利润总额63554亿元，比上年下降2．3%；实现主营活动利润58640．2亿元，比上年下降4．5%。2015年12月份，规模以上工业企业实现利润总额8167．2亿元，同比下降4．7%，降幅比11月份扩大3．3个百分点。

LastyearIreadafrighteningstudyshowingthatpre-schoolerandkindergartenchildrennolongerbelievetheycansingsongs.

Readthearticlebelowaboutgoodsreturnedbycustomerstomailordercompanies.Choosethebestwordorphrasetofilleac

Whatwastheoriginalrecord?

Thetaskofbeingacceptedandenrolledinauniversityorcollegebeginsearlyforsomestudents.Long【C1】______theygraduate

建设工程施工管理

二级建造师

某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼，法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。

某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是()。

某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。

建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

实行开工报告审批制度的建设工程，必须符合()的规定。

施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当()。

施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。

施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

工作流程组织包括管理工作流程组织、信息处理工作流程组织和物质流程组织。设计工作流程、物资采购工作流程和施工作业流程的组织属于( )。

直肠癌根治术是否保留肛门，主要决定于

削痂的主要适应证是

现有两个互斥的投资方案A和B，A方案的投资为1000万元，年净收益为200万元，寿命期为8年；B方案的投资为1800万元，年净收益为280万元，寿命期也为8年，则增量投资收益率应为( )%。

当已知未成年人的个人隐私涉及()时可以允许相关人员开拆、查阅。

不属于普通高中美术课程基本理念的一项是()

LastyearIreadafrighteningstudyshowingthatpre-schoolerandkindergartenchildrennolongerbelievetheycansingsongs.

Readthearticlebelowaboutgoodsreturnedbycustomerstomailordercompanies.Choosethebestwordorphrasetofilleac

Whatwastheoriginalrecord?

Thetaskofbeingacceptedandenrolledinauniversityorcollegebeginsearlyforsomestudents.Long【C1】______theygraduate

工作流程组织包括管理工作流程组织、信息处理工作流程组织和物质流程组织。设计工作流程、物资采购工作流程和施工作业流程的组织属于(　　)。

现有两个互斥的投资方案A和B，A方案的投资为1000万元，年净收益为200万元，寿命期为8年；B方案的投资为1800万元，年净收益为280万元，寿命期也为8年，则增量投资收益率应为(　　)%。