【背景资料】某公路跨河桥上部结构为长13 m单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图如下图所示，经监理工程师批准后实施。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：在进行1#基础灌注桩施工时，由于施工单位

admin2022-04-21 49

问题【背景资料】
某公路跨河桥上部结构为长13 m单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图如下图所示，经监理工程师批准后实施。

在施工过程中，发生了以下事件：
事件一：在进行1^#基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成灌注桩钻孔偏斜，为处理此质量事故，造成3万元损失，工期延长了5天。
事件二：工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4天，1^#基础灌注桩未按计划开工，施工单位经济损失2万元。
事件三：钢筋进场后，施工单位认为该钢筋是由业主提供的，仅对钢筋的数量验收后，就将其用于钢筋笼的加工。监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期3天，经济损失1万元。
事件四：由于监理工程师原因，引起租赁的机械延误10 d，施工单位提出索赔，要求监理单位补偿由此引起的工期延误和费用损失。
事件四中，施工单位向监理单位提出索赔是否合适?说明理由。

选项

答案施工单位向监理单位提出索赔不合适。理由：施工单位应该向建设单位索赔，监理工程师受建设单位委托，对工程进行监督管理，故由监理过失引起的费用和工期补偿应由建设单位承担。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wPVw777K

本试题收录于：公路工程管理与实务题库二级建造师分类

公路工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

二级建造师

符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可用做()的基层。

填隙碎石适用于()。

某一级公路，路线通过地区气候干燥，路面底基层为填隙石，基层为水泥稳定碎石，面层为沥青混凝土。该路段基层施工组织方法应采用()。

用一种钢制的活动防护装置或活动支撑，通过软弱含水层，特别是河底、海底或者城市中心区修建隧道的方法是()。

为封闭表面空隙、防止水分浸入面层或基层而铺筑的沥青混合料薄层称为()。

在施工组织设计的基本内容中，用于指导施工过程的进行并控制施工节点的是()。

有关合同文件优先级的描述中正确的有()。

根据公路工程陆上作业安全技术要求，对机械车辆在危险地段作业时的要求错误的是()。

施工机械台班单价中的可变费用包括人工费、车船使用税和()。

关于路拌法水泥稳定土基层施工的说法，正确的有()。

疏散通道上的防火门应向疏散方向开启，关闭后手动开启时只能从内侧手动开启。()

Supposewebuiltarobot(机器人)toexploretheplanetMars.Weprovidetherobotwithseeingdetectorstokeepitawayfromdange

A．慢性阻塞性肺气肿B．大叶性肺炎C．原发性肺结核D．中叶综合征E．肺栓塞可以发生Ⅱ型呼吸衰竭的是

统计指标按其反映的内容或其数值表现形式，可以分为总量指标、相对指标和()。

《公司法》规定了不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其中包括()。

根据税收征收管理法律制度的规定，下列各项中，不属于纳税主体义务的是()。

下列选项中，属于仲裁协议应当包括的内容有()。

老李给自家院子搞绿化，从院门口左边开始，贴着院墙每隔米种紫叶矮樱，每隔米种金叶榆，每隔米种龙爪槐，每隔8米种银杏，种完发现只有起点和终点(即院门口两边)四种植物重合种在一处，则院墙周长()米。

下列描述中正确的是