首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某围堰工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如图 2所示。 由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。
某围堰工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如图 2所示。 由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。
admin
2012-01-04
38
问题
某围堰工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如图 2所示。
由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。
问题
1.请绘出调整后的网络进度计划图。
2.如果各项工作均按最早开始时间安排,起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置,工作C应如何安排?
3.该计划执行3个月后,施工单位接到业主的设计变更,要求增加一项新工作D,安排在工作A完成之后开始,在工作E开始之前完成,因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工,为此施工单位向业主提出如下索赔:①施工机械停滞费;②机上操作人员人工费;③某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么?
4.工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作Ⅰ停工待图0.5个月,如果业主要求按合同工期完工,施工单位可向业主索赔赶工费多少(已知工作Ⅰ赶工费每月12.5万元)?为什么?
选项
答案
1.调整后的网络进度计划如图3所示。 [*] 2.①工作C与工作H之间机械闲置2个月,工作H与工作J之间机械不闲置,故机械共闲置2个月。 ②如果工作C最早开始时间推迟2个月,则机械无闲置。 3.①补偿要求合理。 因为是业主原因造成施工单位的损失,业主应承担费用的补偿。 ②补偿要求不合理。 因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中。 ③窝工补偿要求合理。 因为是业主原因造成施工单位的损失。 4.业主不应支付赶工费。因为不需要赶工,也能按合同期完工(或因不影响总工期,或拖延时间在总时差范围内)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wldw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
已建成的电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以()等方式向有需求的其他电信业务经营者开放。
塑料管道施工中,可直接敷设在天然地基上的管材有()。
背景资料:某施工单位在南方某地承接了一项移动通信基站安装工程,部分工程利旧,合同约定7月10日开工,10月30日完工。开工前,项目部进行安全技术交底时针对高处作业提出了下列具体措施:(1)作业人员必须佩戴安全帽、安全带,穿工作
背景资料:某施工单位在南方某地承接了一项移动通信基站安装工程,部分工程利旧,合同约定7月10日开工,10月30日完工。开工前,项目部进行安全技术交底时针对高处作业提出了下列具体措施:(1)作业人员必须佩戴安全帽、安全带,穿工作
中短波广播发射机测试项目中,三大电声指标包括非线性失真、频率响应和()。
()适用于通信网和其他通信设备。既能用于新的陆上网络,又可对现有系统进行升级改造,它特别适用于DWDM系统的传输。
背景资料: 某施工单位承担了一项通信管道工程,工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作,管道用水泥混凝土包封,混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面;由于部分施工地段地下水位高,开挖管道沟槽和入孔坑时需降水,降水使用
基床表层沥青混凝土层仅在有特殊要求的客运专线上设置,其施工要求有()。
对于工区或规模较小的铁路工程,其施工任务分解宜采用()的方法。
随机试题
肝脏不能合成下列哪种血浆蛋白
处理不协调性子宫收缩乏力,正确的是
海螵蛸的功效是()。
要求编制上述业务的相关会计分录(1)12月10日向甲公司购买不需安装的固定资产一台,价款45000元,增值税7650元,运费350元,用银行存款支付。(2)12月20日向已预付了货款的乙公司销售A产品400件,单价20元,增值税税率17%。
会计职业道德教育的内容包括( )。
关于投资目标,下列说法正确的是( )。
资产分类,即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施信用风险管理和计提信用风险资本的前提和基础。()
基层人民法院管辖的是()。
甲、乙两种物质的质量m和体积V的关系图像如图所示,则下列关于两个物质的密度之间的关系,正确的是:
PREDILECTION:
最新回复
(
0
)