首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用
admin
2014-04-19
82
问题
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图5—1所示(时间单位:天)。
甲、乙双方合同约定8月1 5日开工。工程施工中发生如下事件:事件1:降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工增加5个工日,窝工6个工日。事件2:8月21日至22日,场外停电,停工2。天,造成人员窝工16个工日。事件3:因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3,超过了10%;合同中该工作的综合单价为55元/m3,经协商调整后综合单价为50元/m3。事件4:为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元/m3。事件5:在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
针对上述所发生事件,承包商可索赔总工期多少天?逐项说明理由。
选项
答案
工期索赔天数具体计算如下: 事件1中,工作D总时差为8天,推迟2天,尚有总时差6天,不影响工期,因此可索赔工期0天。 事件2中,8月21日至22日停工,工期延长,可索赔工期2天。 事件3中,因E为关键工作,可索赔工期:(350-300)÷(300÷6)=1(天)。 事件5中,因G为关键工作,在此之前增加K,则K也为关键工作,索赔工期1天。总计索赔工期=0+2+1+1=4(天)。
解析
本题主要考查工期索赔的计算。
工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。网络分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作,则总延误的时间为批准顺延的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时,可以批准延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/woq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
合同的权利义务终止()。
根据《合同法》,债务人在()的情形下,不可将标的物提存。
不安抗辩权是指按照合同规定()享有的中止履行义务的权利。
下列单位可以作保证人的有()。
在()情况下,雇主可以立即向承包商发出终止合同的通知,并要求承包商离开现场。
引进设备合同卖方除按约定交付设备外,还应提交()。
设备监理单位义务包括()。
设备工程设计合同设计方提供的有瑕疵的,委托方可以要求设计方()。
()同即由两个或两个以上合作单位之间,以一个承包人的名义,为共同承包某一工程项目的全部工作明确相互权利、义务和责任的合同。
()是指承包人之间签订的合同,实际上是一种承包权的转让,即中标单位将与发包人签订的合同所规定的权利、义务和风险转由其他承包人来承担。根据我国法律规定,禁止承包人转包工程,因此,承包人不得签订转包合同。
随机试题
小明、小强、小华三人中一人来自北京,一人来自南京,一人来自天津,在全国数学竞赛中一人获一等奖,一人获二等奖,一人获三等奖,已知:①小明不是北京选手;②小强不是南京选手;③北京的选手获得的不是一等奖:④南京选手获得二等奖:⑤小强获得的不是三等奖。
A、铜B、硒C、锌D、铁E、碘地方性甲状腺肿是由于缺乏微量元素
患者,女性,36岁,主诉左下后牙残根,要求拔除。平时无不适症状。查左下第一前磨牙冠黄褐色残根状,探硬无龋坏,牙髓活力正常。应诊断为
甲向乙借款10万元,并将价值12万元的汽车抵押给乙。其间,甲将汽车借给丙,后因车祸致使该汽车贬值至7万元。对此,关于乙的权利,下列哪一选项是正确的?
监理机构为了实施质量管理,必须做好( )的监理工作。
人民法院的司法监督有的特点包括()。
根据以下资料,回答116~120题。2007年末全国就业人员76990万人,比上年末增加590万人。其中,第一产业就业人员31444万人,占全国就业人员的40.8%;第二产业20629万人,占26.8%;第三产业24917万人,占32.4%。年末城镇就
肺通气的原动力来自
Nuclearpower’sdangertohealth,safety,andevenlifeitselfcanbesummedupinoneword:radiation.Nuclearradiationha
The(72)has several major components, including the system kernel, a memory management system, the file system manager, device dr
最新回复
(
0
)