首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2011年6月
【背景资料】 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2011年6月
admin
2016-04-12
23
问题
【背景资料】
某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2011年6月2日提交了投标保证金。开标会于2011年6月3日由该省建委主持。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2011年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。
事件1:因拆迁工作拖延,甲方于2011年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2 d,并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C工作未受影响。
事件2:乙方与机械设备租赁商约定,选项D工作施工用的某机械应于2011年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误1 d和人工窝工7个工日。
事件3:因甲方设计变更,乙方在选项E工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2 d。
事件4:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1 d,人工窝工24个工日。
上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
【问题】
乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
选项
答案
就上述每项事件乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔的判定及理由如下: (1)事件1:可向甲方提出费用索赔和工期索赔。理由:造成A、B工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误,B工作为非关键工作未受到影响不予工期索赔。 (2)事件2:不可以向甲方提出费用和工期索赔。理由:D工作的工期延误及人工窝工费用是由于乙方原因造成的属乙方责任。 (3)事件3:可向甲方提出费用索赔。理由:乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的,但因为E工作是非关键工作,不可向甲方提出工期索赔。 (4)事件4:可向甲方提出费用和工期索赔。理由:乙方F、H工作费用的增加及H关键工作工期的延长都是甲方原因造成的。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xBYJ777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某小型医院,总面积4km2,距前方电源0.2km,采用VV引入电源,电源电压为380V/220V,电源进线为三相四线制供电形式,cosα=0.8,t环=25℃。要求:(1)按单位瓦特法统计该医院负荷量。(50W/m)(2)选择医院总电源进
电缆构筑物应满足防止外部进水、渗水的要求,且符合的规定有()。
根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为()。
关于行政许可期限,下列说法正确的是()。
如图所示,有一0.8m×0.2m平板在油面上作匀速水平运动,平板和固定边界的距离δ=1mm。当平板运动速度u=2m/s时,测得平板的拖动力T=368N,则油的动力粘度是()。
工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当()。
下列属于《招标投标法》规定的招标方式()。
规划编制机关违反《环境影响评价法》规定的法律责任是
下列关于规划环境影响的跟踪评价的说法正确的是
危险化学品生产企业()向未取得危险化学品经营许可证的单位或个人销售危险化学品。
随机试题
A.肾盂成形术B.肾盂切开取石术C.肾实质切开取石术D.肾部分切除术E.非手术治疗肾下盏明显扩张,局部肾实质萎缩,内有多个大小不等的结石需行
对于病危患者、病重患者、病情稳定患者病程记录频率至少分别为
几个同级人民法院都有管辖权的案件,应由最初受理的人民法院审判。在必要的时候可以移送下列哪一法院审判?()
在建立建筑火灾风险评估指标体系时,一般遵循的原则有()。
“国有贤良之士众,则国家之治厚;贤良之土寡,则国家之治薄”。人才,尤其领导人才,如何科学准确地识别、选拔、使用,是事关国家兴亡的重大问题。江泽民同志在中央纪委第七次全会上特别强调,要把人选准用好,干部的优劣和是非功过,群众看得最清楚,也最有发言权。对于如何
下列说法中,错误的是
ReadthemagazinearticlebelowaboutAndySeymour,theChiefExecutiveofachainofbookstorescalledBookroom,andthequest
WebChat1.Participantsinchatsessions-Inthepast:【T1】______toAmericaOnline【T1】______-Now:hundredsofwebsitesprov
HowtheCIAWorks[A]DespiteplentyofHollywoodfilmsabouttheCIAanditsspies,manypeoplestilldon’tknowwhattheag
【S1】【S6】
最新回复
(
0
)