首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程,建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式,工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图6—1所示,各项工作在其持续时间内均为匀速进展。每月计划完成的投资(部分)见表6—1。 施工过程中发
某工程,建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式,工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图6—1所示,各项工作在其持续时间内均为匀速进展。每月计划完成的投资(部分)见表6—1。 施工过程中发
admin
2017-06-23
42
问题
某工程,建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式,工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图6—1所示,各项工作在其持续时间内均为匀速进展。每月计划完成的投资(部分)见表6—1。
施工过程中发生如下事件:
事件1:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,致使A工作开始时间推迟1个月,导致施工单位机械闲置和人员窝工损失。
事件2:设计单位修改图纸使C工作工程量发生变化,增加造价10万元,施工单位及时调整部署,如期完成了C工作。
事件3:D、E工作受A工作的影响,开始时间也推迟了1个月。由于物价上涨原因,6~7月D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%,D、E工作均按原持续时间完成;由于施工机械故障,J工作7月份实际只完成了计划工程量的80%,J工作持续时间最终延长1个月。
事件4:G、I工作在实施过程中遇到异常恶劣的气候,导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施,使I工作能按原持续时间完成,但需增加赶工费0.5万元。
事件5:L工作为隐蔽工程,在验收后项目监理机构对其质量提出了质疑,并要求对该隐蔽工程进行剥离复验。施工单位对该隐蔽工程进行了剥离复验,复验结果工程质量不合格,施工单位进行了整改。
以上事件1~事件4发生后,施工单位均在规定的时间内提出顺延工期和补偿费用要求。
【问题】
针对施工过程中发生的事件,项目监理机构应批准的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
选项
答案
针对事件1~4,能够批准工程延期的事件及影响工期的是: (1)事件1发生后,应批准工程延期1个月。 (2)事件4发生后,应批准工程延期0.5个月。 其他事件未造成工程延期,故项目监理机构应批准工程延期1.5个月。该工程实际工期为20+1+0.5=21.5(月)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xBq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
业主方的风险管理应由前期抓起,即由()抓起,在这个阶段完善财务和工程进度计划,在项目开始阶段“风险控制/成本率”最高;
投标文件中总价和单价金额不一致时,以()金额为准。
下列不属于对招标文件核查范围的是()。
按照招标投标法律和法规的规定,开标后允许()。
49,如果施工中需要指定分包商,承包商在投标书中填写分包合同价某一百分比作为协调管理费,该费用不包括()。
若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应首先取得()的认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
大型成套设备的招标采购范围较为庞杂,在()中应明确说明,以便投标人进行合理报价。
雇主的索赔款额可在合同价格和付款证书中列为()。
签订合同协议书并收到承包商履约保函后,业主应尽快()。
在()情况下,雇主可以立即向承包商发出终止合同的通知,并要求承包商离开现场。
随机试题
大定风珠所主证候的病因病机是
肝硬化腹水之肝脾血瘀证宜选用肝硬化腹水之湿热蕴结证宜选用
A.温胆汤B.清气化痰丸C.茯苓丸D.半夏白术天麻汤E.小陷胸汤风痰上扰,症见眩晕,头痛,胸膈痞满,恶心呕吐,舌苔白腻,脉弦滑者,治宜选用()
外界(或环境)的定义是指()。A.与系统发生热交换的热源B.与系统发生功交换的功源C.与系统发生质量交换的物源D.系统边界之外与系统发生联系的一切物体
47号元素Ag的基态价层电子结构为4d105s1,它在周期表中的位置是:
施工企业与项目经理之间的关系为()。
《基础教育课程改革刚要(施行)》指出,基础教育课程评价改革的目标是()。
最高人民法院在定期公布的各卷裁判文书汇编的前言中指出:“最高人民法院的裁判文书,由于具有最高的司法效力,因而对各级人民法院的审判工作具有重要的指导作用。”下列相关理解,正确的是()(2012年非法学综合课单选第15题)
设有学生表(姓名,班级名称),用SQL语句检索每个班级的学生总人数的语句是:SELECT班级名称,_________As人数FROM学生表GROuPBY班级名称
Everyonehasgottwopersonalities--theonethatisshowntotheworldandtheotherissecretandreal.Youdon’tshowyoursec
最新回复
(
0
)