首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某设备工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,需将供水管道改线,并对地基进行处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,并同意合同工期顺延10天。为确保继续施工,要求工人、施工机械等不要撤离施工现场,但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理
某设备工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,需将供水管道改线,并对地基进行处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,并同意合同工期顺延10天。为确保继续施工,要求工人、施工机械等不要撤离施工现场,但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理
admin
2009-05-19
74
问题
某设备工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,需将供水管道改线,并对地基进行处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,并同意合同工期顺延10天。为确保继续施工,要求工人、施工机械等不要撤离施工现场,但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大,意欲索赔。
[问题]
1.索赔能否成立?索赔证据是什么?
2.由此引起的损失费用项目有哪些?
3.如果提出索赔要求,应向业主提供哪些索赔文件?
选项
答案
1.索赔成立。这是因业主的原因造成的施工临时中断,从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加,因而承包商可提出索赔。 索赔证据为业主以书面形式提出的要求停工通知书。这符合索赔证据的要求中“索赔证据应具有法律证明效力”一条的要求。 2.此事项造成的后果是承包商的工人、施工机械等在施工现场窝工10天,给承包商造成的损失主要是现场窝工的损失,因此承包商的损失费用项H主要有: (1)10天的人工窝工费(注意:不是10天的人工费)。 (2)10天的机械台班窝工费。 (3)由于10天的停工而增加的现场管理费,也即延误停工期间的工地管理费。 损失费用项目不包括企业总部管理费、利润等。 3.索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料,一般由以下三个部分组成。 (1)索赔信。主要是说明索赔事项,列举索赔理由,提出索赔要求。 (2)索赔报告。这是索赔材料的正文,其主要内容是事实与理由,即叙述客观事实,合理引用合同条款,建立事实与损失之间的因果关系,说明索赔的合理合法性,从而最后提出要求补偿的金额及工期。 (3)附件。包括索赔证据和详细计算书。其作用是为所列举的事实、理由及所要求的补偿提供证明材料。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xCM5777K
本试题收录于:
设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类
0
设备监理综合实务与案例分析
注册设备监理师
相关试题推荐
在风景名胜区内,经相关部门审核后可进行一系列的活动,但不包括()。
根据《城乡规划法》的规定,制定和实施城乡规划的原则不包括()
根据《城市排水工程规划规范》的规定,城市雨水工程规模应根据()确定。
行政相对方由于违法而受到行政主管部门查处,但对处罚不服,行政相对方在接到行政主管部门行政处罚通知()天之内应向有关部门提出行政复议申请。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定,下列关于建设项目的环境影响评价的有关内容的说法中正确的是()。
《风景名胜区条例》规定,对申请设立风景名胜区需要提出的材料不包括()。
老年人居住建筑不应低于冬至日日照()的标准。
在必须具备()条件情况下,行政行为才能产生法律效力。
控制住宅建筑密度的指标为()。
柯布西埃提出的规划中,高层建筑是为了解决城市()的问题。
随机试题
对在服刑改造期间确有悔改或立功表现,且己执行符合法定要求刑期的罪犯,监狱依法提请法院审核裁定减刑时制作的文书是()
《合同法》第74条规定:当债务人实施有害债权人的行为时,债权人可行使撤销权。所谓有害债权人的行为有()
InBritain,peoplehavedifferentattitudestothepolice.Mostpeoplegenerally【C1】______themandthejobtheydo—althoughther
A.透明血栓B.白色血栓C.混合性血栓D.红色血栓E.延续血栓下肢深静脉内延续性血栓的头部为
髌骨内上缘上2寸
金融机构一般有雄厚的资金实力,信用度较高,因此,金融债券往往也有良好的信誉。()
随着互联网技术的迅猛发展,互联网每天产生的数据量呈爆炸式增长。在这种背景下,高性能计算的主流应用也从传统的以科学与工程计算为主,演变成以数据处理为核心。我们都知道,芯片和系统是信息产业发展和安全的根基,尽管我国的信息服务行业发展繁荣,但支撑我国信息行业的核
一个步行人和一个骑车人沿同一条公共汽车线路同向而行,骑车人的速度是步行人速度的3倍,每隔10分钟有一辆公共汽车超过步行人,每隔20分钟有一辆公共汽车超过骑车人。如果从始发站每次间隔同样的时间发出一辆公共汽车,那么发车的间隔时间是()分钟。
下面选项中合法的字符常量是
JustlikeChinese,Westernersgivegiftsonmanyoccasions,suchas,onbirthdaysoffamilymembers,atweddings,atChristmasa
最新回复
(
0
)