首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某高速公路大型互通式立交桥工程,经公开招标确定承包人并按招标文件签订了施工合同。该互通式立体交叉工程红线周边居民较密集。工程开工前承包人上报了施工组织计划并获得批准。 施工过程中发生如下事件: 事件1:原计划4月30日全部完成的征地拆迁工作
某高速公路大型互通式立交桥工程,经公开招标确定承包人并按招标文件签订了施工合同。该互通式立体交叉工程红线周边居民较密集。工程开工前承包人上报了施工组织计划并获得批准。 施工过程中发生如下事件: 事件1:原计划4月30日全部完成的征地拆迁工作
admin
2022-03-24
29
问题
某高速公路大型互通式立交桥工程,经公开招标确定承包人并按招标文件签订了施工合同。该互通式立体交叉工程红线周边居民较密集。工程开工前承包人上报了施工组织计划并获得批准。
施工过程中发生如下事件:
事件1:原计划4月30日全部完成的征地拆迁工作至5月15日才完成,导致部分桩基无法按计划施工,其中某部分处于进度网络图关键线路的桩基计划开工时间为5月6日,因此推迟至16日开工,造成窝工600工日(每工日工资40元),设备A闲置60台班(计日工单价为1500元/台班,投标文件中该设备固定费用1000元/台班),设备B闲置75台班(计日工单价为1200元/台班,投标文件中该设备固定费用800元/台班)。
事件1发生后,承包人向监理工程师提交了索赔报告,要求延长工期15天,并补偿费用204000元(计算式为:600×40+60×1500+75×1200)、利润20400元。
事件2:施工至6月10日,因部分桩基与红线外居民房屋较近,冲击锥成孔产生的振动对民房影响较大,被居民阻拦施工,被迫停工10天,该工序处于批准的施工进度计划关键线路上。经业主、监理工程师、承包人三方协商决定改用回旋钻成孔。调运更换机械及窝工损失20万元,因更改施工工艺导致后续施工费用增加30万元。
事件2发生后,承包人向监理工程师提交了索赔报告,要求延长工期10天,并补偿费用50万元。
事件3:该工程进入上部结构施工后,突然接到业主通知因市政规划原因该工程需要暂停施工,等待重新设计。接到通知时,除主线外,匝道桥已搭设支架800t,经测算搭拆工费为400元/t,已制作模板4000m
2
,每平方综合费用为80元,完成钢筋制作400t,钢筋清单综合单价为6000元/t,当时的废钢材回收价格为1000元/t,地面硬化及其他费用20万元。90天后业主下发了新施工图并要求按新设计进行施工。新设计导致原设计匝道部分全部不能利用,报废工程500万元(实体已计量支付)。
事件3发生后,承包人向监理工程师提交了索赔报告,要求延长工期90天,并补偿费用824万元(计算式为:800×400+4000×80+400×6000+200000+5000000)。
问题:
(1)承包人针对事件2提出的索赔要求能否成立?为什么?
(2)承包人针对事件2提出延长工期10天的要求是否合理?为什么?计算事件2应批准延长工期的天数。
(3)承包人针对事件2提出的索赔50万元的要求是否合理?为什么?计算事件2索赔的费用。
选项
答案
(1)承包人针对事件2提出的索赔要求不成立。因为选择适当的施工方法及工艺,并确保沿线居民的生产生活不受影响,这是承包人应承担的合同义务与责任,由此导致的一切纠纷及损失由承包人承担。 (2)承包人针对事件2提出延长工期10天的要求不合理。因为导致工程停工是由于承包人使用了不合理的施工工艺对周边居民正常生活产生影响所致,承包人应承担停工所造成的工期损失。 (3)承包人针对事件2提出的索赔50万元的要求不合理。因为导致工程停工是由于承包人使用了不合理的施工工艺对周边居民正常生活产生影响所致,承包人应承担停工所造成的经济损失。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xHq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后,如果一方当事人不履行裁决时,另一方当事人可以依照民事诉讼的有关规定向()申请执行。
依据《合同法》规定,当事人在合同中既约定定金,又约定违约金时,若一方违约,对方()追究违约方的赔偿责任。
保险合同中,保险人的主要义务是()。
设备采购合同是()。除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并不以实物的交付为合同成立的条件。
设备工程合同是()合同,双方当事人的权利与义务是相互对应的,一方的权利等同于另一方的义务,反之亦然。
合同被变更、撤销的前提是()。
因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行,发包人不要求支付工程的,承包人应承担()。
根据我国《合同法》规定,债权人领取提存之日起()年内不行使而自行消灭。
当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时,应以()为准。
随机试题
蔗糖的饱和水溶液称为( )。
高某因抢劫罪被某县人民法院判处有期徒刑10年。判决生效后,高某的哥哥认为判决有错误,提出申诉。根据刑事诉讼法的规定,高某的哥哥:()
在我国政府简政放权,向有限政府转型的大趋势下,房地产经纪行业管理应充分发挥行业组织作用,加快行业()建设。
某新建电厂一期安装两台300MW机组,机组采用发电机一变压器单元接入厂内220kV配电装置,220kV采用双母线接线,有2回负荷线和2回联络线。按照最终规划容量计算的220kV母线三相短路电流(起始周期分量有效值)为30kA,动稳定电流81kA;高压厂用变
我国贫困区域大都处于深山、高原、沙漠等地区,水资源缺乏、土地贫瘠、生态脆弱、灾害频繁。其主要特征:一是土地资源总量少,土地零星破碎、贫瘠,不宜农耕,耕地质量不高,产出量低。二是旱涝灾害并存、水土流失和石漠化严重,风灾、雨雪冰冻、滑坡、泥石流、农业病虫害等时
千兆以太网的协议标准是()。
TheSecuritiesExchangeActof1936establishedtheSecuritiesandExchange(61)(SEC)andgaveitauthority(62)thesecu
TO:StaffFROM:DennisBuckmaster,HRDheadSUBJECT:JobAdvertisementsDATE:August5SinceSolanoMarketingwasestablished,
"LiteratureClass"Accordingtotheprofessor,whatwasthemostlastingcontributionofTranscendentalism?
A、Itinterestsstudentsinacareerincounseling.B、Itrecruitscounselorstoworkintheplacementoffice.C、Itfacilitatesst
最新回复
(
0
)