首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务,系统的机柜与服务器由业主提供。该工程4月1日开始施工,在施工过程中遇到以下情况: 情况一:4月3日起,因业主原因停工3d。 情况二:4月3日上午上班时,项目经理乙被告知应于该日到货安装的机柜将于7
背景 A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务,系统的机柜与服务器由业主提供。该工程4月1日开始施工,在施工过程中遇到以下情况: 情况一:4月3日起,因业主原因停工3d。 情况二:4月3日上午上班时,项目经理乙被告知应于该日到货安装的机柜将于7
admin
2021-12-29
43
问题
背景
A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务,系统的机柜与服务器由业主提供。该工程4月1日开始施工,在施工过程中遇到以下情况:
情况一:4月3日起,因业主原因停工3d。
情况二:4月3日上午上班时,项目经理乙被告知应于该日到货安装的机柜将于7d后到货安装。因停工和机柜晚到,乙向监理工程师提出了累计工期索赔。4月6日上午上班时,乙又被告知原计划应于该日到货次日安装的服务器将推迟7d到货(时间不含4月6日当天),乙为此又向监理工程师提出了增加7d的工期索赔。该服务器必须在机柜安装开始2d后,方可开始安装。上述设备延期到货,导致其他相关工作依次顺延。
情况三:为追赶进度,在机柜、服务器等设备到货后,乙立即组织施工人员将这些设备开箱、安装和调试。
情况四:在敷设光缆过程中,发现其中一根光缆长度不足,乙决定进行接续。
情况五:施工单位对全部2001条双绞线自检时发现有11条信道不合格、3条双绞线不通,且均无法修复,乙认为总比例未超过1%,自检结论为合格。施工单位对全部216条光纤信道自检时发现有1条不合格,且无法修复,乙认为比例未超过0.5%,自检结论为合格。
乙为追赶进度采取的做法存在什么问题?简述正常的工作程序。
选项
答案
乙做法存在的问题是:缺少到货验收环节,不能立即开箱。 正常工作程序是:设备到货后,由建设单位(业主)组织监理单位、施工单位、设备供应商共同进行设备到货验收,验收合格后建设单位、监理单位、施工单位代表签字,建设单位与施工单位签署设备交接记录,此后施工单位才可以开始安装调试。
解析
甲供材料进场验收由甲方(业主)代表依据合同组织实施,施工单位应按照合同约定材料(设备)质量、数量、规格型号及品种进行材料接收,同时填写材料交接单,并按规定向监理工程师办理相关报验验收手续,材料合格后方可投入使用。所以项目经理乙的做法是不对的,应先验收再安装调试。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xSaw777K
本试题收录于:
民航工程管理与实务题库一级建造师分类
0
民航工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
担保书的担保金额应在工程合同中规定,一般为合同总金额的()。
港口与航道工程垂直和水平位移观测,每次应固定观测人员和仪器设备,采用(),选择最佳时段,并在规定的环境条件下进行观测。
港口与航道工程中高桩码头的预制构件采用绳扣吊运时,其吊点位置偏差不应超过设计规定位置()。
当采用视准线法进行水平位移观测时应符合下列()等规定。
重力式码头胸墙混凝土,在施工缝处浇筑时,应清除已硬化混凝土表面上的()。
板桩建筑物锚碇系统的拉杆要承受拉力,采用钢拉杆时,材料应具有出厂合格证书,并按有关规定抽样对其()进行检验。
某工程项目,业主与施工单位已经签订施工合同,在执行合同的过程中陆续遇到一些问题需要进行处理,对遇到的下列问题,请问该如何处理。在结构施工中,由于业主供电线路事故原因,造成施工现场连续停电3d。停电后施工单位为了减少损失,经过调剂,工人尽量安排其他生产工
船舶上使用的移动灯具的电压不得大于(),电路应设有过载和短路保护。
在旅客航站楼的广播配线工程中,()可不使用阻燃线缆。
摄像机的主要技术指标包括()。
随机试题
下面的描述正确的是()。
藐是流离,至于暮齿。
血淋与尿血的共同症状有
下列哪一项不属于药物不良反应
仲裁委员会受理仲裁申请后,应在期限内将( )送达被申请人。
某公司从日本购买一艘货轮,拟从事国际货物运输,该货轮进境时应按进境运输工具向海关报关。()
内心信念:是指人们在自我良心的审视下,对自身的行为及其动机进行善恶判断的一种精神力量,是道德评价的一种重要方式。根据上述定义,下列选项属于内心信念的是()。
根据我国宪法的规定,下列关于公民基本权利的说法,正确的有()。
比喻:拟人
设且f’(0)≠0,则
最新回复
(
0
)