首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计进行审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计进行审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构
admin
2010-02-26
41
问题
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计进行审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全,因此,签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。
项目监理过程中有如下事件:
事件1:在建设单位主持召开的第一次工地会议上,建设单位介绍工程开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前,不宜开工。对此,建设单位代表很不满意,会后建设单位起草了会议纪要,纪要中明确边施工边办理施工许可证,并将此会议纪要送发监理单位、施工单位,要求遵照执行。
事件2:设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符,其中5名安装人员无安装资格证书,他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
事件3:设备调试时,总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试,存在较大的质量和安全隐患,立即签发了工程暂停令,并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工,施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请,强调设备调试为关键工作,停工2天导致窝工,建设单位应给予工期顺延和费用补偿,理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故,停工2天是监理单位要求的。
问题:
专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外,还应考核哪些内容?
选项
答案
专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外,还应考核的内容: (1) 试验设备、检测仪器能否满足工作质量检查要求,是否处于良好的可用状态。 (2) 精度是否符合需要。 (3) 法定计量部门标定资料、合格证、率定表是否在标定的有效期限。 (4) 试验室管理制度是否齐全、符合实际。 (5) 试验、检测人员的上岗资质。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xYv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
下列不属于承包商进行的生产设备制造、材料生产加工以及工程的所有作业实施使用的方法是()。
业主与设备监理工程师之间的关系,是()。
设备监理工程师的首要任务是()。
建设行政部门核查的内容主要包括()。
仲裁条款中就()等作出规定。
合同签订前,当事人双方应()。
()是指设备工程合同当事人,在履行合同中,对并非由自己过错而发生经济损失时,依据法律规定或合同条款,要求对方当事人予以赔偿或补偿的法律行为。
《合同法》规定:“撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使。”
(),是指由于债权人一方的原因,而使债务人不能依据合同的约定向其交付标的物的,法律规定,债务人有权将该标的物交给有关机构保存,从而完成履行债务,并终止合同关系的法律制度。
()是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。
随机试题
结构化面试又称______。
症见胃痛暴作,恶寒喜暖,得温痛减,遇寒加重,口淡不渴,喜热饮,舌淡苔薄白,脉弦紧,其治法为
儿童口服扑尔敏的计量是每天每公斤体重
某患者,女性,42岁,反复上腹痛伴反酸10余年,近来疼痛加重,服抗酸药等不能缓解。近4天来上腹痛伴呕吐,呕吐量有时较大,呕吐物为隔夜宿食。查体:上腹部压痛,有振水音。为明确诊断,需进一步的检查是()
患者近日感疲乏无力,食欲差,有时恶心。前来就诊,医嘱查谷丙转氨酶,护士应何时采集血标本
施工合同示范文本规定,当合同文件发生矛盾时,应按顺序进行解释。下列排序中正确的是( )。
设备安装基准线时要根据施工图纸,按()来确定设备的纵横中心线。
违约责任具有()特征。
甲股份有限公司(本题下称“甲公司”)为上市公司。(1)甲公司于2011年3月1日与乙公司的控股股东A公司签订股权转让协议,主要内容如下:①以乙公司2011年3月1日经评估确认的净资产为基础,甲公司定向增发本公司普通股股票给A公司,A公司以其所持有乙公司
对未完成义务教育的未成年犯和被采取强制性教育措施的未成年人应当进行义务教育,所需经费由()予以保障。
最新回复
(
0
)