某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该工程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为(  )。

admin2009-04-15  34

问题 某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该工程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为(  )。

选项 A、11月25日
B、11月20日
C、11月30日
D、12月3日

答案A

解析 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条规定:“建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。”我国《建设工程施工合同(示范文本)》第32.4款规定:“工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。”由于建设单位和施工单位对于工程质量是否符合合同约定产生争议而导致对竣工日期的争议。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,应该以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。由于发包人拖延验收而产生的对实际竣工日期的争议,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条规定:“承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。”
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xmRu777K
0

随机试题
最新回复(0)