某工程，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同，经总监理工程师批准的施工总进度计划如图6—1所示(时间单位：天)，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。工程实施过程中发生以下事件。事件1：合同约定开工日期前10天，施

admin2019-05-07 43

问题某工程，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同，经总监理工程师批准的施工总进度计划如图6—1所示(时间单位：天)，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

工程实施过程中发生以下事件。
事件1：合同约定开工日期前10天，施工单位向项目监理机构递交了书面申请，请求将开工日期推迟5天。理由是：已安装的施工起重机械未通过有资质检验机构的安全验收，需要更换主要支撑部件。
事件2：由于施工单位人员及材料组织不到位，工程开工后第33天上班时工作F才开始。为确保按合同工期竣工，施工单位决定调整施工总进度计划。经分析，各项未完成工作的赶工费率及可缩短时间见表6—1。

事件3：施工总进度计划凋整后，工作L按期开工。施工合同约定，工作L需安装的设备由建设单位采购，由于设备到货检验不合格，建设单位进行了退换。由此导致施工单位吊装机械台班费损失8万元，L工作拖延9天。施工单位向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。
事件3中，项目监理机构是否应批准费用补偿和工程延期?分别说明理由。

选项

答案费用补偿批准，因为是建设单位采购的材料出现质量检测不合格导致，故监理单位应批准承包商因此发生的费用损失。工期不予顺延L工作拖后的工期9天未超过其总时差10天。故不应补偿工期。

解析本题主要考查施工总进度计划调整后造成的费用补偿和工程延期。由于以下原因导致工程延期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间：
(1)监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；
(2)合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；
(3)异常恶劣的气候条件；
(4)由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；
(5)除承包单位自身以外的其他任何原因。
发生延期事件的工程部位。无论其是否处在施工进度计划的关键路线上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差而影响到工期时，才能批准工程延期。如果延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间并未超过总时差时，即使符合批准为工程延期的合同条件，也不能批准工程延期。费用赔偿的目的是要求经济补偿。当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/z1q5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

()不能成为工程师反驳承包商索赔的理由。

索赔求偿的证明依据有()。①业主或设备监理工程师代表指令、通知、确认函；②业主或设备监理工程师代表签证的票据；③现场设备工程施工、安装记录；④材料、设备验收检验报告；⑤设备工程中间竣工、试车验收报告

以下文件中，可以成为索赔产生的文件依据有()。①设备工程合同；②设备工程合同共同条件；③设备工程合同洽商、变更协议；④招标文件、投标书、中标函；⑤设备工程进度计划；⑥工程设计安装图纸、技术

签订合同协议书并收到承包商履约保函后，业主应尽快()。

设备合同实施过程中产生争端是在所难免的，因此合同条款中应对争端的解决方式作出规定。一般最常用的法律解决争端的方式是()。

大型成套设备的招标采购范围较为庞杂，在()中应明确说明，以便投标人进行合理报价。

()得到业主授权后的第一件大事，就是按业主的委托授权范围，研究业主和承包方所签订合同中有关质量、进度和投资三控制的内容，为三控制定好位，定好起点依据和终点目标。

设备合同履约过程中，业主方的风险管理措施有()。

人民法院裁定先予执行的，应当符合的条件有()。

中央银行控制货币供给最重要的方式是()

项目决策的标志是()。

银锌电池()

退休计划选择投资工具的基本原则有哪些()①安全性原则;②流动性原则;③收益性原则

()，我国银行业正式全面对外开放。

Thebehaviorofabuilding’susersmaybeatleastasimportantasitsdesignwhenitcomestoenergyuse,accordingtonewrese

服装店买进一批童装，按每套获利50％定价卖出这批童装的80％后，按定价的八折将剩下的童装全部卖出，总利润比预期减少了390元。问服装店买进这批童装花了多少元?

新时代中国共产党的历史使命，就是()

已知α1=[1，2，一3，1]T，α2=[5，一5，a，11]T，α3=[1，一3，6，3]T，α4=[2，一1，3，a]T．问：(1)当a为何值时，向量组α1，α2，α2，α4线性相关；(2)当a为何值时，向量组α1，α2，α3，α4