首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成,施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建合同。该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成,施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建合同。该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图
admin
2012-07-29
75
问题
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成,施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建合同。该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工15个工日。
事件2:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工。因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作拖延1周。
事件3:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长3天。
事件4:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买。因此造成该项工作多用人工8个工日,该项工作工期延长4天,材料损失费1万元。
事件5:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该项工作缩短了1周,该项技术组织措施费0.6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
合同约定人工费标准是30元/工日,窝工人工费补偿标准是18元/工日,该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为30%,在工程结算时,乙方应得到的索赔款是多少?
选项
答案
乙方应得到的索赔额:(15×18+30×30+50 000十20 000)×(1+30%)=92 521(元)。
解析
主要考查赔偿款的计算。案例中,事件1因为地质条件变化,人工窝工15个工日和乙方增加直接费5万元等费用及事件2由甲方原因造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元费用的增加,可提出费用索赔。合同约定人工费标准时30元/工日,窝工人工费补偿标准时18元/工日,该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为30%,所以在工程清算时,乙方应得到的索赔额为(15×18+30×30+50 000+20 000)×(1+30%)=92 521(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zJey777K
本试题收录于:
招标采购合同管理题库招标师分类
0
招标采购合同管理
招标师
相关试题推荐
根据土样固结排水的不同条件,下列()试验不是基本试验方法。
EDTA滴定法的化学原理中,第一步是用浓度为()的NH4Cl弱酸溶出水泥稳定材料中的Ca2+。
作为实验室的人员应该具有()职责。
按照《公路水运工程试验检测机构等级标准》要求,可选参数的申请数量不低于可选参数总量的80%()。
公路水运工程试验检测机构的等级评定和换证复核都是以书面审查为主,必要时可进行现场评审()。
根据国家有关法律、法规的规定,依据工程建设技术标准、规范、规程,对公路水运工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动,称为公路水运工程试验检测()。
计量溯源性需要通过()建立。
实验室开展内部审核每年至少一次,需增加内审次数的情况为()。
我国法定计量单位由()和()构成。
对施工隧道内空气中总粉尘浓度的试验检测,请回答以下问题。除滤膜和采样器外,试验所需的设备还包括()。
随机试题
人民法院判决变更,可加重原告的义务或者减损原告的权益。但利害关系人同为原告,且诉讼请求相反的除外。()
驾驶机动车在这种情况下可以适当鸣喇叭加速通过。(图4.1.4)
在熔结环氧粉末防腐生产中,钢管的运动方式为()。
A.胰岛素释放指数升高B.饥饿试验C.低血糖伴ACTH升高,皮质醇下降D.空腹低血糖伴肝功能异常E.餐前有低血糖表现,血糖升高,胰岛素峰值延迟重症肝炎
关于动态心电图诊断心肌缺血标准的描述,不正确的是
初产妇,孕妇37周,8小时前突然出现阴道流液,如小便样.6小时前开始出现规律宫缩,因胎手脱出于阴道口1小时就诊。查体:产妇烦躁不安,腹痛拒按,脉搏110次/分,呼吸28次/分,胎心160次/分,导尿时见血尿。最适宜的处理是
由于物业公共建筑和共用设施属于物业管理区域内业主所有,因此()。
毛泽东在读苏联《政治经济学教科书》时,把社会主义划分为
Accordingtothewoman,whatwillmostlikelycausethetraffictobecongested?
COVERLETTERDearMr.Johnson:I’mapplyingforthejobyouadvertisedintheChicagoTribuneforasecurityofficer.I
最新回复
(
0
)