首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机电设备安装工程项目采用工程量清单招标,确定某承包人中标。甲乙双方签订的承包合同包括的分部分项工程清单工程量和投标综合单价见表1—1。 工程合同工期为12个月,措施费为84万元,其他项目费为100万元,规费费率为3.35%(以分部分项工程费、措施费、其
某机电设备安装工程项目采用工程量清单招标,确定某承包人中标。甲乙双方签订的承包合同包括的分部分项工程清单工程量和投标综合单价见表1—1。 工程合同工期为12个月,措施费为84万元,其他项目费为100万元,规费费率为3.35%(以分部分项工程费、措施费、其
admin
2021-08-06
58
问题
某机电设备安装工程项目采用工程量清单招标,确定某承包人中标。甲乙双方签订的承包合同包括的分部分项工程清单工程量和投标综合单价见表1—1。
工程合同工期为12个月,措施费为84万元,其他项目费为100万元,规费费率为3.35%(以分部分项工程费、措施费、其他项目费之和为基数),增值税销项税率为9%。人材机费用和管理费均不合可抵扣的进项税,分部分项工程费、措施项目费、其他费用均未含规费和销项税。有关工程付款的条款如下:
(1)工程预付款为合同价的20%,在合同签订后15天内一次支付,措施费在前6个月的工程进度款中均匀支付。
(2)工程进度款每三个月结算一次。
(3)在各次工程款中按3%的比例扣留工程质量保修金。
施工期间,第4~6个月分项工程结算价格综合调整系数为1.1。
经监理工程师批准的进度计划如图1—1所示(各分项工程各月计划进度和实际进度均为匀速进展)。
第6个月末检查工程进度时,工作B完成计划进度的1/2,工作C刚好完成,工作D完成计划进度的1/3。
若承包方决定在第6个月后调整进度计划以确保实现合同工期,应如何调整?说明理由。(有关分项工程可压缩的工期和相应增加的费用见表1—3)
选项
答案
为确保实现合同工期,应压缩工作F2个月。 理由:施工进度计划的关键线路为A→D→F,只有压缩关键工作A、D、F,才可以起到压缩工期的效果。在第6个月后,只有工作D和F可以压缩,按照网络优化选择赶工费最低的关键工作进行压缩赶工原则,工作F的每月赶工费最低,可压缩工作F 2个月,工期能够缩短2个月,增加费用最少5×2=10(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zM75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
《建筑法》规定,建筑工程发包与承包的招标投标活动,应当遵循( )的原则,择优选择承包单位。
投资“三超”是指()。
主动控制与被动控制的不同之处在于( )。
《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程实行总承包的,对分包工程的质量由( )承担责任。
按职能分解的监理组织形式一般适合于( )。
当发现建设工程实际投资已经超过计划投资之后,为了投资控制,应( )。
()核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认。
施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,对所承担的建设工程进行( )安全检查,并做好安全检查记录。
业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位,再由它分包给若干设计和材料设备供应单位,并在实施中进行项目管理是指( )。
随机试题
下列糖尿病,不可用胰岛素治疗的是()
上诉人张某不服一审判决提出上诉。某市中级法院审理该案后认为,一审判决事实清楚,证据确实、充分。但对张某所犯诈骗罪和抢劫罪两罪中诈骗罪判处的刑罚不当,一审判决两罪的刑罚分别为3年和8年,合并执行10年,其中,诈骗罪的准确量刑应为5年,根据上诉不加刑原则。二审
一般情况下,区域平均价与样点地价之差超过(),且在土地使用价值上确有差异,样点分布呈组团表现,满足数理统计推断的需要,可继续划分区域,分区域评估基准地价。
下面对明渠均匀流的描述哪项是正确的:
下列属于新的贸易保护手段的有()。
“一把钥匙开一把锁”遵循了人的发展的不平衡性。()
我国行政执行行为最基本形式包括()
对建立良好的程序设计风格,下面描述正确的是______。
使用如下关系:客户(客户号,名称,联系人,邮政编码,电话号码)产品(产品号,名称,规格说明,单价)订购单(订单号,客户号,订购日期)订购单明细(订单号,序号,产品号,数量)假设客户表中有客户号(关键字)C1
Therewasonceatowninthiscountrywherealllifeseemedtolivein______withitssurroundings.
最新回复
(
0
)