首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某项工程,钢筋混凝土大板结构,地下2层,地上18层,基础为整体底板,混凝土量为 840m3,底板底标高-6m,钢门窗框,木门,采用集中空调设备。施工组织设计确定,土方采用大开挖放坡施工方案,开挖土方工期20天,浇筑底板混凝土24小时,连续施工需4天。 1
某项工程,钢筋混凝土大板结构,地下2层,地上18层,基础为整体底板,混凝土量为 840m3,底板底标高-6m,钢门窗框,木门,采用集中空调设备。施工组织设计确定,土方采用大开挖放坡施工方案,开挖土方工期20天,浇筑底板混凝土24小时,连续施工需4天。 1
admin
2009-08-19
21
问题
某项工程,钢筋混凝土大板结构,地下2层,地上18层,基础为整体底板,混凝土量为 840m
3
,底板底标高-6m,钢门窗框,木门,采用集中空调设备。施工组织设计确定,土方采用大开挖放坡施工方案,开挖土方工期20天,浇筑底板混凝土24小时,连续施工需4天。
1. 施工单位在合同协议条款约定的开工日期前6天提交了一份请求报告,报告请求延期10天开工,其理由为:
(1)电力部门通知,施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕;
(2)由铁路部门运输的5台施工单位自有施工主要机械在开工后8天才能运输到施工现场;
(3)为工程开工所必须的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。
监理工程师接到报告后应如何处理?为什么?
2.基坑开挖进行18天时,发现-6m地基仍为软土地基,与地质报告不符。监理工程师及时进行了以下工作。
(1)通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情况。
(2)通知业主与设计单位洽商修改基础设计,设计时间为5天交图。确定局部基础深度加深到-7.5m,混凝土工程量增加70m
3
。
(3)通知施工单位修改土方施工方案,加深开挖,增大放坡,开挖土方需要4天。
(1)监理工程师应核准哪些项目的工期顺延?应同意延期几天?
(2)对哪些项目(列出项目名称内容)应核准经济补偿?
3.工程所需的200个钢门窗框是由业主负责供货,钢门窗框运达施工单位工地仓库,并经入库验收。施工过程中监理工程师进行质量检验时,发现有10个钢窗框有较大变形,即下令施工单位拆除,经检查原因属于钢窗框使用材料不符合要求。
对此事故监理工程师应如何处理?
4.业主供货,由施工单位选择的分包商将集中空调安装完毕,进行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。试车检验结果表明,该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题,需要更换。
(1)按照合同规定的责任,试车应由谁组织?
(2)监理工程师应如何处理?
选项
答案
1. (1)应予认可,因外网电力供应由业主负责。 (2)不予认可,因属施工单位自有机械延误,应由施工单位负责。 (3)不予认可,因准备辅助施工设施属施工准备工作的一部分,应由施工单位负责。监理工程师应同意延期4天开工。 2. (1)应该批准延长工期的项目为: 地质勘探时间:2天 修改设计时间:5天 增加浇筑混凝土工作量时间:1天 加深土方开挖的时间:4天 (2)应核准经济补偿项目: 增加土方工程量费用 增加混凝土工程量费用 监理工程师核实的人工窝工和机械停工费用。 3.报告业主,督促施工单位重新安装合格的钢窗框,并检查验收,造成的工期延长给予顺延,造成的经济损失给予补偿。 4. (1)应由业主组织; (2)督促施工单位更换部件,经检验认可后报告业主重新组织试车,造成的工期延长给予顺延,造成的经济损失给予补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zvv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的组织措施有()。
监理工程师根据质量监理控制点的重要程度和特点,将其分为()。
为控制设备工程各级、各类进度计划的执行,监理工程师应( )。
价值工程进行功能确定时,需要考虑( )因素。
按设备形成性质划分,设备质量可以划分为( )。
设备的设计开发是一个复杂的过程,也是设备由研发向生产转移的过程,同时要满足( )的要求。
关于进口设备交货类别中买卖双方应承担的风险,下列表述正确的是()。
工程项目施工前,对于施工单位提出的见证取样送检的试验室,专业监理工程师要()。
质量管理体系认证一般要经过()等程序。
随机试题
价值观的属性包括()
当今世界,最为典型的单一制国家是【】
以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神是中国精神的基本内容。时代精神与民族精神具有密切联系。下列关于二者关系的表述中,正确的是【】
A、longB、sangC、youngD、angryD
甲、乙两村因土地使用权发生争议,县政府裁决使用权归甲村。乙村不服向法院起诉撤销县政府的裁决,并请求法院判定使用权归乙村。关于乙村提出的土地使用权归属请求,下列哪些说法是正确的?(2016年卷二85题)
衡量改革开放中一切工作是非得失的根本标准是()。
设A从原点出发,以固定速度v0沿y轴正向行驶,B从(x0,0)出发(x0<0),以始终指向点A的固定速度v1,朝A追去,求B的轨迹方程.
IntheUnitedStates,olderpeoplerarelylivewiththeiradultchildren.Butinmanyothercultureschildrenareexpectedtoca
Ifcomfortablyoutpacingyourrivalsisthemainmeasureofautomotiveachievement,Tesla’selectriccarisaresoundingsuccess
A、Sheisscornful.B、Sheissympathetic.C、Sheisangry.D、She’sdisappointed.B
最新回复
(
0
)