【背景资料】某泵站工程，业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。施工合同中说明：建设工期278d，2012年9月1日开工，工程造价4357万元。合同约定

admin2015-01-23 39

问题【背景资料】
某泵站工程，业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。施工合同中说明：建设工期278d，2012年9月1日开工，工程造价4357万元。合同约定结算方法：合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商；安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。实施过程中，发生如下事件：
事件一：总承包商于8月25日进场，进行开工前的准备工作。原定9月1日开工，因业主办理伐树手续而延误至6日才开工，总承包商要求工期顺延5d。
事件二：土方公司在基础开挖中遇有地下文物，采取了必要的保护措施。为此，总承包商请土方公司向业主要求索赔。
事件三：在基础回填过程中，总承包商已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总承包商再次取样复验，结果合格。总承包商要求监理单位支付试验费。
事件四；总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在本公司试验室内进行试验，改进成功用于本工程，总承包商要求此项试验费由业主支付。
【问题】
在事件一中，总承包商的要求是否成立?根据是什么?

选项

答案成立。因为属于业主责任(或业主未及时提供施工现场)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zyFw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

内部收益率是考察投资项目盈利能力的主要指标，对于具有常规现金流量的投资项目，下列关于其内部收益率的表述中正确的是(????)。

寿命周期成本评价法与传统的投资计算法的不同在于()

根据《建筑施工组织设计规范》(GB／T50502—2009)，施工方案应由()负责审批。

根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价()万元以下各类建设项目工程造价咨询业务。

一般工业项目的可行性研究报告应当在()基础上编制。

关于流水施工参数，下列说法错误的是()。

建设工程最典型的价格形式是()。

工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级。下列给出的标准中属于乙级工程造价咨询企业资质标准的是()。

根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，发包人应在收到承包人提交的每月付款申请报告之日起()日内审查并支付。

建设单位的下列做法中，符合安全生产法律规定的是()。

韩国首尔的崇礼门，也叫南大门，是首尔乃至韩国的主要地标。()

钢铁联合企业能耗指标达到：吨钢综合能耗高炉流程低于(　　　)标煤，电炉流程低于(　　　)t标煤。

航空运输的货运单由集中托运商填开。()

下面是已公布的2002年我国国际收支平衡表简表，请据此对2002年国际收支情况做一分析，在下列备选答案中选出正确答案。

甲在一刑事附带民事诉讼中，被法院依法判处罚金并赔偿被害人损失，但甲的财产不足以全部支付罚金和承担民事赔偿。下列关于如何执行本案判决的表述哪一项是正确的?()

下列选项中，全部属于丹霞地貌的是()。

教师反思有四种常用的方法，即()。

友元类的所有成员函数都是另一个类的______。

下列度量单位中，用来度量CPU时钟主频的是()。

Onespringafternoonfiveyearsago,JimmywascryinginthehallofTaipei’sSherwoodHotel.Lifeseemedunfair.Thepeoplewho

水利水电工程管理与实务

二级建造师

内部收益率是考察投资项目盈利能力的主要指标，对于具有常规现金流量的投资项目，下列关于其内部收益率的表述中正确的是(????)。

寿命周期成本评价法与传统的投资计算法的不同在于()

根据《建筑施工组织设计规范》(GB／T50502—2009)，施工方案应由()负责审批。

根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价()万元以下各类建设项目工程造价咨询业务。

一般工业项目的可行性研究报告应当在()基础上编制。

关于流水施工参数，下列说法错误的是()。

建设工程最典型的价格形式是()。

工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级。下列给出的标准中属于乙级工程造价咨询企业资质标准的是()。

根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，发包人应在收到承包人提交的每月付款申请报告之日起()日内审查并支付。

建设单位的下列做法中，符合安全生产法律规定的是()。

韩国首尔的崇礼门，也叫南大门，是首尔乃至韩国的主要地标。()

钢铁联合企业能耗指标达到：吨钢综合能耗高炉流程低于( )标煤，电炉流程低于( )t标煤。

航空运输的货运单由集中托运商填开。()

下面是已公布的2002年我国国际收支平衡表简表，请据此对2002年国际收支情况做一分析，在下列备选答案中选出正确答案。

甲在一刑事附带民事诉讼中，被法院依法判处罚金并赔偿被害人损失，但甲的财产不足以全部支付罚金和承担民事赔偿。下列关于如何执行本案判决的表述哪一项是正确的?()

下列选项中，全部属于丹霞地貌的是()。

教师反思有四种常用的方法，即()。

友元类的所有成员函数都是另一个类的______。

下列度量单位中，用来度量CPU时钟主频的是()。

Onespringafternoonfiveyearsago,JimmywascryinginthehallofTaipei’sSherwoodHotel.Lifeseemedunfair.Thepeoplewho

钢铁联合企业能耗指标达到：吨钢综合能耗高炉流程低于(　　　)标煤，电炉流程低于(　　　)t标煤。