　　某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10％以上时调整单价；工作B、E、G作业使用

admin2014-04-19 58

问题　　某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10％以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元／台班，其中台班折旧费为50元／台班。施工网络计划如图5—1所示(时间单位：天)。

甲、乙双方合同约定8月1 5日开工。工程施工中发生如下事件：事件1：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工增加5个工日，窝工6个工日。事件2：8月21日至22日，场外停电，停工2。天，造成人员窝工16个工日。事件3：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10％；合同中该工作的综合单价为55元／m3，经协商调整后综合单价为50元／m3。事件4：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元／m3。事件5：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
针对上述所发生事件，承包商可索赔总工期多少天?逐项说明理由。

选项

答案工期索赔天数具体计算如下：事件1中，工作D总时差为8天，推迟2天，尚有总时差6天，不影响工期，因此可索赔工期0天。事件2中，8月21日至22日停工，工期延长，可索赔工期2天。事件3中，因E为关键工作，可索赔工期：(350－300)÷(300÷6)=1(天)。事件5中，因G为关键工作，在此之前增加K，则K也为关键工作，索赔工期1天。总计索赔工期=0+2+1+1=4(天)。

解析本题主要考查工期索赔的计算。
工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。网络分析法是利用进度计划的网络图，分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作，则总延误的时间为批准顺延的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时，可以批准延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/woq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

关于附条件的合同，以下说法不正确的是()。

()的不一定是无效合同。

南京甲单位与北京乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。该合同成立的时间应为()。

我国民法通则规定的普通诉讼时效期间为()。

若承包商未能在要求的2l天内进行竣工试验，而雇主人员着手自行实施试验，那么()。

月进度报告中应该包括()。

对于现场资料，雇主应该满足承包商的要求，包括()。

出现()等情况时，监理单位应对由此给业主造成的损失给予赔偿。

()也叫成本加酬金合同，指业主在支付工程实际成本后，再按事先约定的方式支付给承包人管理费用及利润(酬金)。这种合同方式灵活机动，应用巧妙的话，可起到非常好的激励作用。

()同即由两个或两个以上合作单位之间，以一个承包人的名义，为共同承包某一工程项目的全部工作明确相互权利、义务和责任的合同。

绝大多数能治愈的肾炎是

患者，女，45岁。间歇性发作咽下困难3个月，可因情绪波动诱发。食管造影未见异常，诊断首先考虑

A．奶及奶制品B．猕猴桃C．动物肝脏D．粮谷类E．马铃薯富含维生素A的食物是

认知心理学观点认为()。

甲是某小学的班主任，利用单独给学生辅导功课的便利，多次猥亵女学生，被法院判处刑罚，同时被禁止在刑罚执行完毕后5年内从事教师职业。()

信息传递是指信息从信息源出发，借助一定的物质载体，按照一定的方式，通过一定的信道，最终为信息接受者获取的整个过程。根据上述定义，下列不属于信息传递的是：

Everytenminutes,blackVolkswagenshuttlevansferrydelegatesfromtheirhotelsinDavos,Switzerland,tothisyear’sWorldE

下面程序的结果为()。#include"iostream.h"voidchange(inta，intb){inttemp；temp=a；a=b;b=temp：}voi