首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施监理的工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同约定以下内容:合同工期为130天;因施工单位原因造成工期延误的,违约赔偿金为5000元/天。按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定,以直接费
某实施监理的工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同约定以下内容:合同工期为130天;因施工单位原因造成工期延误的,违约赔偿金为5000元/天。按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定,以直接费
admin
2019-05-07
50
问题
某实施监理的工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同约定以下内容:合同工期为130天;因施工单位原因造成工期延误的,违约赔偿金为5000元/天。按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定,以直接费为计算基础的工料单价法进行计价,间接费率为15%,利润率为5%,综合计税系数为3.41%。部分工料机单价如下:人工费60元/工日,窝工补偿30元/工日;挖掘机租赁费900元/天;自有塔吊设备使用费1200元/台班,闲置补偿800元/台班。工程实施过程中发生以下事件。
事件1:开工前,施工单位编制的时标网络计划如下图所示(时间单位:天。箭线下方数字为工作的计划消耗工日),各项工作均匀速进展。
项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现:工作C、F和I需使用一台挖掘机,工作E和H需单独使用塔吊设备,而施工单位仅有一台塔吊设备,于是向施工单位提出调整工作进度安排的建议。
事件2:项目监理机构对施工单位调整后的计划安排进行风险分析,认为因施工单位原因使工作C持续时间延长5天的概率是15%,使工作D持续时间延长12天的概率是20%,使工作G持续时间延长10天的概率是5%。工作持续时间的延长会导致机械闲置和人员窝工。
事件3:建设单位要求对工作E进行设计变更,使工作E的持续时间延长5天,增加用工150工日、塔吊设备5台班、材料费18000元、相应的措施费7000元。施工单位向项目监理机构提出变更工程价款和延长工期的要求。
事件4:由于工作E的设计变更,使工作G、H进场的施工人员不能按期施工,施工单位向项目监理机构提出相应的窝工补偿要求。
事件4中,项目监理机构应批准的窝工补偿是多少?说明理由。
选项
答案
项目监理机构应批准的窝工补偿费为7900元。理由: (1)工作G的窝工补偿费:30×5×120/20=900(元)。 (2)工作H的窝工补偿费:30×5×800/40+800×5=7000(元)。 项目监理机构应批准的窝工补偿费合计:900+7000=7900(元)。
解析
本题主要考查窝工补偿的计算。
由于工作E的设计变更,持续时间延长5天,使工作G、H进场的施工人员不能按期施工,而窝工补偿30元/工日,工作G的窝工补偿费=30×5×120/20=900(元),工作H的窝工补偿费=30×5×800/40+800×5=7000(元)。故项目监理机构应批准的窝工补偿费合计=900+7000=7900(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/02q5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
当事人—方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销的合同有()。
依据我国《担保法》的规定,下列不可以抵押的财产是()。
设备监理工程师在索赔中可能处于()的地位。
承包商递交索赔通知后,设备监理工程师通过调查和必要形式自行收集或责成承包商提供相关资料和信息,在查明索赔事由和确定适用索赔依据的基础上,并经过与业主和承包商深入讨论,协商后,设备监理工程师应在接到承包商索赔报告之日起()日内,作出索赔处理决定书;设
在FIDIC“黄皮书”以及ICE编制的合同条件中,都将设备工程监理人员分为()。
签订合同协议书并收到承包商履约保函后,业主应尽快()。
投标者在合同谈判阶段希望达到的主要目的是()。
工程师对全过程的合同管理都是使()运用法律手段按照合同文件的有关条款来履行各自的权利和义务。
()得到业主授权后的第一件大事,就是按业主的委托授权范围,研究业主和承包方所签订合同中有关质量、进度和投资三控制的内容,为三控制定好位,定好起点依据和终点目标。
设备合同履约过程中,业主方的风险管理措施有()。
随机试题
胎儿血液含氧量最高的血管是
具有重浊趋下,阻遏气机,缠绵难退的特点是什么邪
患者,女,26岁。产后第3天出现寒战,高热,腰痛,尿痛,下腹痛。检查:肾区叩击痛,耻骨上压痛,尿白细胞30个/高倍视野,尿蛋白(+),血白细胞18×109/L,中性0.86。其诊断是
某公司为国有企业股份制改造后成立的股份制企业,2001年年底纳税申报时有关资料如下:(1)改组过程中,对资产进行评估,固定资产增值500万元,流动资产增值300万元,当年就固定资产增值部分计提的折旧金额为100万元,当期生产产品(对外销售)领用的流动资产
二十世纪八九十年代,两极格局解体,世界格局向多极化发展。中国不但经受住考验,而且发展成具有广泛影响的世界性大国。这一时期中国在内政外交上的重大成就和政策有()。①从计划经济向市场经济过渡②恢复中国在联合国的合法席位③对香港、澳门恢复
同事对你有偏见,你怎么办?
以下说法中正确的是()。
A、最流行的B、世上没有的C、世上最美的D、像水一样的B
Onceuponafreeapoorfarmertakingasackofwheattothemilldidnotknow(56)todowhenitslippedfromhishorseandfel
Hewas(honor)______asthekingofsilentfilms.
最新回复
(
0
)