首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某四层框架结构厂房,建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达三通一平标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款: (1)
【背景资料】 某四层框架结构厂房,建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达三通一平标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款: (1)
admin
2016-01-05
42
问题
【背景资料】
某四层框架结构厂房,建筑面积为5200m
2
。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达三通一平标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款:
(1)合同工期为320d,每提前1d奖励5000元,每拖延1d罚款10000元;
(2)A公司不得将工程转包,但允许分包;
(3)该工程质量实行终身保修;
(4)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计组织施工,不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
在施工过程中,发生了如下事件:
事件一:
建设单位修改工程设计,造成停工待图3d;
事件二:
7月份遇到罕见特大暴雨,导致全场性停工10d;8月份又遇到季节性降雨,导致停工3d;
事件三:
在竣工验收时,总监理工程师要求对已隐蔽的地下管沟工程重新挖开进行复验,施工单位认为严格按监理批复的施工组织设计进行施工且验收合格,根据合同条款施工单位拒绝再次挖开捡查,建设单位进行调解,停工2d后施工单位同意复验,复验结果满足设计及规范要求,复验及恢复共造成工期延误6d。
事件四:
施工单位实际完成该工程的工期为344d。为此,建设单位扣罚施工单位的延误工期费用为:24×10000=24万元。
【问题】
建设单位采取的招标方式是否合适?说明理由。
选项
答案
招标方式不合适。理由:此_T程结构不特殊、技术不复杂、工程量也不大,也没有专有技术或专利应用,必须进行公开招标。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0KeJ777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
如图所示,等截面烟囱受自重和风荷载作用。已知烟囱高h=40m,砌体材料重度γ=15kN/m3,侧向风压q=1.5kN/m,底面外径D=3m,内径d=1.6m,则该烟囱的最大正应力为()。
在起重设备上的绕线式异步电动机常采用的起动方式是()。
继电保护、自动装置、控制、信号的二次回路在可能出现操作过电压的二次回路内,应采取降低操作过电压的措施。()
(),应测量有功功率。
如图6-20所示,180。等直径弯管放置在水平面内,直径D=50mm,流速v=8m/s,不计损失,弯管所受水的水平作用力为()。
根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为()。
某省跨海大桥项目,在招标文件中明确规定提交投标文件截止时间为2009年3月8日上午8点30分,开标地点为建设单位十一楼大会议室。有甲、乙、丙、丁、戊五家单位参与投标,根据招标投标法的有关规定,下列说法正确的是()。
某工业园区引入一中外合资经营投资项目。项目投资总额(含增值税)为8000万美元,其中建筑工程费10000万元,安装工程费3000万元,工程建设其他费用5500万元,预备费3500万元。合资公司注册资本占投资总额的40%,由中外双方按6:4的股份比
下列关于风险的叙述正确的是()。
下列关于钢筋焊接连接,叙述正确的有()。
随机试题
下列哪一项是基本的情绪分类?()
渗透到竞争对手的销售市场中与之争夺顾客的寻找潜在顾客的方法属于()
属于胃肠激素的是
一患者戴全口义齿后,诉:左侧咀嚼食物效果好,右侧咀嚼时经常咬颊最佳处理方法
A.氢氯噻嗪B.尼莫地平C.阿米洛利D.可乐定E.螺内酯因作用弱常与其他利尿药合用的药物是
某国内汽车生产商A,自建厂以来努力保持民族特色,坚持自己研发、自行制造的生产思路。为与国际接轨,2009年,该厂商从日本引进了一条先进的生产线,并推出了一系列新型车。根据以上资料,回答下列问题。适合该汽车生产商进行新产品开发的组织形式是()。
根据我国《破产法》的规定,在破产程序中,当事人对人民法院作出的下列裁定,无权提出上诉的是()。
专利权既可以作为法律关系的内容,也可以作为法律关系的客体。()
下列关于专利权评价报告的说法哪些是正确的?
分析电力系统暂态稳定性时,不需要考虑电力系统中各元器件的零序参数。()
最新回复
(
0
)