首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射塔试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖 (罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图7-3),并得到甲方代表的同意。
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射塔试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖 (罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图7-3),并得到甲方代表的同意。
admin
2010-03-16
38
问题
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射塔试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖 (罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图7-3),并得到甲方代表的同意。
实际施工过程中发生了以下几项事件:
事件1:在房屋基槽开挖后,发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示,乙方配合地质复查,配合用工为10个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加工程费用4万元,因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天,人工窝工15个工日。
事件2:在发射塔基础施工时,因发射塔坐落位置的设计尺寸不当,甲方代表要求修改设计,拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元,发射塔基础施工延长2天。
事件3:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成人工窝工8个工日,房屋主体施工延长2天。
事件4:在敷设电缆时,因乙方购买的电缆质量不合格,甲方代表令乙方重新购买合格电缆,由此造成敷设电缆施工延长4天,材料损失费1.2万元。
事件5:鉴于该工程工期较紧,乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施,使房屋装修施工缩短3天,该项技术措施费为0.9万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
假设工程所在地人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元/工日,间接费、利润等均不予补偿。则在该工程中,乙方可得到的合理费用补偿有哪几项?费用补偿额为多少元?
选项
答案
事件1:(1)增加工工费:10×30元=300元 (2)窝工费:15X×18元=270元 (3)增加工程费用:40000元。 事件1合计应得到的费用补偿: (300+270+40000)元=40570元 事件2:增加工程费用:15000元 提前工期奖:1×5000元=5000元 (注:实际合同工期为41天,而实际工期为40天) 合计:(40570+15000+5000)元=60570元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0Zv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
关于合同履行中债权转让和债务转移下列说法错误的是()。
合同法律关系的客体不包括()。
自然人的民事行为能力因年龄(智力发育程度)或精神状态的差异,在法律上分别规定为有完全行为能力、()和无行为能力人。
培育和发展设备工程市场经济,是—项综合的系统工程。其中()是一项子工程。
合同部分无效时,()。
甲因无足够的现金交住院费,将手表交给医院,约定明天带现金来,将手表取回。医院依据()取得手表的占有。
设备监理工程师可以指派助理协助进行()工作。
通常设备监理工程师可以以()为理由,反驳承包商的索赔。
随机试题
Atsuchacriticalmoment,ourcompanyneedsageneralmanager_______everyonehasconfidence.()
A.尺泽B.曲泽C.曲池D.少海属手厥阴心包经的腧穴是
与血栓形成无关的因素是
辽沈公司因不能清偿到期债务而申请破产清算。法院受理后.管理人开始受理债权人的债权申报。对此,下列哪一债权人申报的债权属于应当受偿的破产债权?(卷三2010年真题试卷第32题)
下列因企业开出银行承兑汇票而支付银行的承兑汇票手续费所作出的会计处理中,正确的是()。
设f’(x)在[0,1]上连续,且f(1)一f(0)=1.证明:∫01f’2(x)dx≥1.
Economicgrowthindevelopingnationsdependsmoreontheability,todesigneffectivemarketingsystemsthanthedevelopednati
Heresignedhispositionlastmonthbecauseofhislackinthejudgmentandpoliticalacumenasachairman.
A、Hedecidednottoattendsummerschool.B、Hemayhavedifficultyworkingandstudyingatthesametime.C、He’sworkinghardso
Accordingtoarecentstudy,theideaofagingmightlookdifferentthroughtheeyesoflittlechildren.Agoodnumberofchildr
最新回复
(
0
)