某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，承包商工期每提前1天获奖励2000元，每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。在实际施工过程中发生了如下事件：

admin2015-04-18 83

问题某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，承包商工期每提前1天获奖励2000元，每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。

在实际施工过程中发生了如下事件：
事件1：业主未能按时提供全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
事件2：在工作D施工时，主要施工设备出现故障，停工检修2天，造成窝工20个工日。
事件3：在工作E施工时，由于业主提供的主要材料不合格，造成返工，拆除用工30个工日，机械设备闲置3个台班，闲置台班单价为300元，材料费损失2万元，因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元。
问题：
在上述事件中，承包商可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求?

选项

答案事件1可以提出工期补偿和费用补偿要求，因为施工场地提供时间延长属于业主应承担的责任，而工作A位于关键线路。事件2不能提出补偿要求，因为施工设备故障属于承包商应承担的风险。事件3可以提出费用补偿要求，因为业主提供的材料不合格应由业主承担责任。但由此增加的作业时间没有超过该项工作的总时差。事件4可以提出费用和工期补偿要求，因设计变更责任在业主，且工作F位于关键线路。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0uFw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的材料包括()。

对于银行和其他债权人而言，项目融资的安全性来自于()。

根据我国的现行规定，应做经济费用效益分析的项目包括()。

主动控制就是预先分析目标偏离的可能性，并拟订和采取各项预防性措施，以使计划目标得以实现。实施主动控制，可以采取的措施为()。

甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙2套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。

根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的继续教育应由()负责组织。

建设工程的计价是逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程，体现了工程计价具有(　　)的特点。

根据《标准施工招标文件》，由于下列()原因造成工期延误的，承包人无权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。

企业采购的原材料已经到货,但货款尚未支付,由此所形成的结算款项属于()。

关于梯度的叙述，错误的是

手术“食管部分切除术伴胸内结肠间置术”，可分解为：①食管部分切除术；②胸内食管吻合术伴结肠间置术；③大肠段部分分离术；④肠吻合术，其编码应包括

胸痹血瘀轻证选方为胸痹阴寒凝滞重证选方为

为了使流水施工组织施工段的划分更加科学合理，其应使施工段数()。

下列各项中，不影响存款类金融机构流动比率的业务是()。

舞蹈起源的性爱说与()有关。

OurculturehascausedmostAmericanstoassumenotonlythatourlanguageisuniversalbutthatthegesturesweuseareunderst

Flyingdemandsamuchgreatersupplyofenergy__________(比其他运输方式).

A、ShewillnolongergetlettersfromCanada.B、Shecan’tgivethestampstotheman’ssister.C、Shewillsavethestampsforth

水利水电工程管理与实务

二级建造师

建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的材料包括()。

对于银行和其他债权人而言，项目融资的安全性来自于()。

根据我国的现行规定，应做经济费用效益分析的项目包括()。

主动控制就是预先分析目标偏离的可能性，并拟订和采取各项预防性措施，以使计划目标得以实现。实施主动控制，可以采取的措施为()。

甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙2套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。

根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的继续教育应由()负责组织。

建设工程的计价是逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程，体现了工程计价具有( )的特点。

根据《标准施工招标文件》，由于下列()原因造成工期延误的，承包人无权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。

企业采购的原材料已经到货,但货款尚未支付,由此所形成的结算款项属于()。

关于梯度的叙述，错误的是

手术“食管部分切除术伴胸内结肠间置术”，可分解为：①食管部分切除术；②胸内食管吻合术伴结肠间置术；③大肠段部分分离术；④肠吻合术，其编码应包括

胸痹血瘀轻证选方为胸痹阴寒凝滞重证选方为

为了使流水施工组织施工段的划分更加科学合理，其应使施工段数()。

下列各项中，不影响存款类金融机构流动比率的业务是()。

舞蹈起源的性爱说与()有关。

OurculturehascausedmostAmericanstoassumenotonlythatourlanguageisuniversalbutthatthegesturesweuseareunderst

Flyingdemandsamuchgreatersupplyofenergy__________(比其他运输方式).

A、ShewillnolongergetlettersfromCanada.B、Shecan’tgivethestampstotheman’ssister.C、Shewillsavethestampsforth

建设工程的计价是逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程，体现了工程计价具有(　　)的特点。