首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景材料: 某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了厂房施工合同,合同签订后乙方将厂房钢架结构吊装分包给安装公司(丙方,图中为I子项工作)。甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划如下图所示(合同中规定:窝工降效系数为50%)。 施工过程中发
背景材料: 某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了厂房施工合同,合同签订后乙方将厂房钢架结构吊装分包给安装公司(丙方,图中为I子项工作)。甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划如下图所示(合同中规定:窝工降效系数为50%)。 施工过程中发
admin
2016-05-06
41
问题
背景材料:
某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了厂房施工合同,合同签订后乙方将厂房钢架结构吊装分包给安装公司(丙方,图中为I子项工作)。甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划如下图所示(合同中规定:窝工降效系数为50%)。
施工过程中发生如下事件:
事件1:按进度计划K工作施工0.5个月后,业主方要求修改设计,K工作停工待图2.5个月(混凝土工程),乙方向甲方提出索赔清单,如下表所示。
事件2:乙方自备施工机械未按时到达施工现场致使H工作实际进度在12月底时拖延1个月,乙方要求合同工期顺延1个月,并补偿费用2万元。
事件3:F工作施工时,因项目经理部确定的施工工艺出现质量事故,监理工程师要求返工,工作实际进度在12月底时拖后1个月,乙方要求顺延合同工期1个月,补偿费用2万元。
事件4:施工第9个月,F工作在施工现场发现文物,为保护文物现场停工,乙方向甲方提出补偿工期1个月和费用1万元的要求。
由于事件3、4的发生,F工作延误影响致使钢架结构安装施工向后拖延,丙方就事件3、4分别向乙方提出索赔费用1万元,工期共顺延2个月的要求。
事件5:开工后第19个工作月出现台风,现场工作全部停止。为此乙方要求补偿因台风破坏施工现场的现场清理时间1个月,并补偿清理费用4万元。
问题:
该工程实际工期为多少?
选项
答案
工程的实际工期是在原合同工期上考虑甲方责任、乙方责任、不可抗力原因对工期影响的新工期。经推算,实际工期由原计划工期22个月增加为26.5个月。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0yAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
公路工程企业管理费由基本费用、主副食运输补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴和()组成。
山岭隧道结构防排水施工,应以()的顺序进行压浆。
下列不属于公路工程一般质量事故的是( )。
《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定施工单位在采用()时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
属于视线诱导设施的是()。
下列关于粒料基层施工对各原材料技术要求的叙述中,正确的有()。
下面的排水设施中,既能用于地下排水,又能适用于地面排水的是()。
( )是设置在底基层与土基之间的结构层,起到排水、隔水、防冻、防污等作用。
关于隧道光面爆破特点的说法,正确的是()。
背景资料:某公路桥梁工程为预应力钢筋混凝土箱梁桥,箱梁混凝土标号为C40。结构形式为:4×10+3×24+5×10m。上部结构采用后张法预应力混凝土施工。该工程合同工期为22个月,双代号网络计划如下图所示。某施工单位承接了该项工程,施工中发生如下事件
随机试题
某施工单位以总价合同的形式与业主签订了一份施工合同,该项工程合同总价款为600万元,工期从2013年3月1日起开工至当年8月31日竣工。合同中关于工程价款的结算内容有以下几项:(1)业主在开工前7天支付施工单位预付款,预付款为总价款的25%。(2)工程预付
人民法院按照审判监督程序审理的案件,原业是第二审的或者是上级人民法院提审的,应当按照______审理。()
∫sin2xdx=()
决定其能否固定桥修复的因素,除了如果第二双尖牙牙根较短,支持力不足,最佳的固定桥设计是
在国际税法中,两个或两个以上的国家对同一笔所得在具有某种经济联系的不同纳税人手中各征一次税的现象称做什么?()
某新建高速公路项目总投资95亿元人民币,总长度约150公里,途经某贫困地区。项目资金来源如下:某国际金融机构贷款3亿美元,国内商业银行贷款50亿元人民币,其余由交通部门和当地政府解决。该国际金融机构要求其部分贷款用于从国外采购8套相同的公路专用设备,且设备
我国新型农村合作医疗的筹资机制是()。
《佛国记》的作者是()。
甲方和乙方采用公钥密码体制对数据文件进行加密传送,甲方用乙方的公钥加密数据文件,乙方使用(63)来对数据文件进行解密。
Itisnaturalforyoungpeopletobecriticaloftheirparents______.
最新回复
(
0
)