首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定
admin
2010-02-01
60
问题
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m
2
工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m
3
的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件:
事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日。
事件二:基坑开挖后,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日。
事件三:5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,5月20日~5月22日,因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。
事件四:5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题:
(1)简述工程施工索赔的程序。
(2)建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。
(3)每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
选项
答案
(1)我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序如下:①索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;②发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;③工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步地补充索赔理由和证据;④工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;⑤当该索赔实践持续进行时,承包人应该阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。 (2)事件一:索赔不成立。因此事件发生原因是属于承包商自身责任。 事件二:索赔成立。因该施工地质条件的变化是—个有经验的承包商所无法合理预见的。 事件三:索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成的工期延误。 事件四:索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。 (3)事件二:索赔工期5天(5月15日~5月19日) 事件三:索赔工期3天(5月20日~5月22日) 事件四:索赔工期1天(5月23日) 共计索赔工期为:5+3+1=9(天)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1gGw777K
本试题收录于:
房屋建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
房屋建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
施工成本的实际开支与计划不相符,其原因可能是()。
根据《招标投标法》,下列关于招标投标的说法,正确的是()。
某技术方案在不同收益率i下的净现值为:i=7%时,FNPV=1200万元;i=8%时,FNPV=800万元;i=9%时,FNPV=430万元。则该方案的内部收益率的范围为()。
在某工程项目招标过程中,施工企业经过对招标文件进行深入研究发现,招标文件中的工程范围不很明确而且合同条款也不很清楚,技术规范要求比较苛刻。则该施工企业在投标时应选用()进行报价。
在工程网络计划中,关键线路是指()的线路。
根据我国《标准化法》的有关规定,涉及保障人体健康、人身财产安全标准应当是()。
下列属于生产准备阶段工作内容的是()。
风险识别是一项复杂的工作,常见的可用于风险识别的技术和工具包括( )。
下列关于流水施工时间参数的叙述不正确的是()。
钢结构焊接接头缺陷中,属于内部缺陷的是()。
随机试题
购买信号不包括()
缺少下列哪种微量元素会导致生长发育停滞、性成熟受抑制()。
据《素问.异法方宜论》,中央之域人们的饮食特点是
梁三因和吴二打架而被县公安局以行政拘留15天的处罚,执行不久,吴二向人民法院提起刑事自诉。人民法院经审理,认为梁三的行为已经构成故意伤害犯罪,判决梁三拘役2个月。这时,梁三的行政拘留15日已经执行完毕,其需要执行的刑期是()
一般项目的质量应经抽样检验合格;当采用计数检验时,除有专门要求外,一般项目的合格点率应达到()及以上,且不合格点的最大偏差值不得大于规定允许偏差值的()倍。
2013年9月,X市人民法院受理了本市甲公司诉Y市乙公司合同纠纷一案。2013年12月,Y市人民法院受理了债务人乙公司的破产申请,此时,甲、乙公司之间的合同纠纷尚未审结。根据企业破产法律制度的规定,下列关于该合同纠纷案的表述中,正确的是()。
()是指在信用证所规定的结汇期,即信用证的有效期即将届满,而货物尚未装船或尚未装船完毕的情况下,托运人为了能及时结汇,而要求承运人提前签发的已装船清洁提单。
湿地是重要的国土资源和自然资源,与森林、海洋并称为全球3大生态系统。湿地具有保持水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候、促淤造陆、减少沙尘暴等巨大生态功能;同时也是生物多样性最富集的地区之一,它保护了许多珍稀濒危野生动植物。健康的湿地生态系统,是国土生态安全体
园林工人要在周长300米的圆形花坛边等距离地栽上树,他们先沿着花坛的边每隔3米挖一个坑,当挖完30个小坑时,突然接到通知,改为每隔5米栽一棵树。这样,他们还要挖多少个坑才能完成任务?
A、MovingtoWales.B、Buyinganewhouse.C、Jokingwithpeople.D、Makinghisdecision.A
最新回复
(
0
)