首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某航道工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交施工进度计划,如图所示,该计划满足合同工期100d的要求,合同价5000万元(其中现场管理费120万元)。 在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一艘沉排船(船机原计划在开工的第25d后进场投入使用),必
某航道工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交施工进度计划,如图所示,该计划满足合同工期100d的要求,合同价5000万元(其中现场管理费120万元)。 在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一艘沉排船(船机原计划在开工的第25d后进场投入使用),必
admin
2019-01-17
66
问题
某航道工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交施工进度计划,如图所示,该计划满足合同工期100d的要求,合同价5000万元(其中现场管理费120万元)。
在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一艘沉排船(船机原计划在开工的第25d后进场投入使用),必须连续施工,使用该船的先后顺序不受限制(其他工作不使用船机)。
根据投标书附件规定,船机租赁费2000元/d、台班费850元/d,现场管理费率10%,利润5%,人工费30元/工日,人员窝工费20元/工日,赶工费5000元/d。
施工进度计划如下图所示。
问题:
在上述较为合理的施工进度计划的基础上,施工过程中,由于河床地形变化较大,业主要求变更设计图纸,使已经工作了10d的工作B停工10d(其他工作时间持续不变),监理工程师及时向承包商发出了通知并指示承包商调整进度计划,以保证该工程按合同工期完工。承包商提出的调整计划及附加要求如下:1)调整方案:将工作J的持续时间压缩5d。2)费用补偿的要求:①工作压缩5d,增加赶工费25000元;②船机闲置15d,闲置补偿费15×2000=30000元;③由于工作B停工10d造成其他机械的闲置、人员窝工等综合损失45000元。请问该承包商提出的调整方案是否合理?该计划如何调整更为合理?承包商的费用补偿要求是否合理?画出合理的施工进度调整计划图。
选项
答案
1)调整方案不合理。可调整为先G后E,如下图所示,这样安排不影响合同工期(因为E有30d的总时差); 2)费用补偿:①补偿赶工费不合理,因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J的持续总时间不需要压缩); ②船机闲置补偿30000元要求不合理,因为闲置为10天,(船于开工后30d进场,要第40d后才开始G工作)补偿费为20000元; ③其他机械的闲置、人员窝工费补偿要求合理,补偿费为45000元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1siw777K
本试题收录于:
港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类
0
港口与航道工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
【背景资料】某施工单位承建一主井井筒工程,井筒设计深度500m。合同约定分项工程量增减10%以内时,按已有类似工程综合单价调整。建设单位提供了距离该主井井筒40m的普通地质钻孔资料作为井筒检查孔资料,施工单位据此编制了施工组织设计,并通过
【背景资料】建设单位发包一年产量60万吨的煤矿工业广场项目。经过招标投标,某施工单位中标并与建设单位签订了施工合同,工程内容包括提升机房、变电所、机修车间、办公楼等,合同总价2800万元。施工期间,发生以下事件:事件1:开工前,施工单位
【背景资料】建设单位发包一年产量60万吨的煤矿工业广场项目。经过招标投标,某施工单位中标并与建设单位签订了施工合同,工程内容包括提升机房、变电所、机修车间、办公楼等,合同总价2800万元。施工期间,发生以下事件:事件1:开工前,施工单位
关于矿业工程招标投标的说法,正确的有()。
钢板桩围护墙的工作特点有()。
《煤矿建设安全规范》AQ1083-2011规定,斜井串车提升运输时的提升速度不得超过()。
为避免关键工作延误对工期影响所采取的措施,不合理的是()。
对于关于放射性物质的储运和使用安全规定,不正确的是()。
水泥粉煤灰碎石桩的桩土形成的复合地基,其承载力提高幅度可达()倍以上。
随机试题
在下列部位的应急照明中,当发生火灾时,哪一个应保证正常工作时的照度?[2009年第116题]
气管前间隙由哪些结构围成
某县人民法院审查其管辖范围内的行政诉讼案件,应当依据的规范性法律文件包括()。
股东在取得固定的股息以后,又从股份有限公司领取的利益。称之为( )。
下列属于影响个人之间出现收入差距的原因的是()。
()是一门新兴的管理学科,它以观察实验、经验积累为基础,以科学分析为手段。
下列关于中国刑法适用范围的说法,正确的是()。
(2019年第35题)结合材料回答问题:材料1深圳故事始于改革开放之初。当时,以时任广东省委第一书记习仲勋同志为代表的改革先行者向中央提出创办对外加工贸易区的设想建议,邓小平同志审时度势,创造性地提出“可以划出一块地方,就叫做特区”。1980年,深圳蛇
设随机变量X,Y的分布函数分别为F1(x),F2(x),为使得F(x)=aF1(x)+bF2(x)为某一随机变量的分布函数,则有().
下列选项中,不属于模块间耦合的是()。
最新回复
(
0
)