首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。 工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如图2H320060一1所示。 上述施工进度计划中
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。 工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如图2H320060一1所示。 上述施工进度计划中
admin
2016-08-03
33
问题
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。
工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如图2H320060一1所示。
上述施工进度计划中,设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机(以下简称塔机),其他工作不使用塔机,经建设单位审核确认,施工单位按该进度计划进场组织施工。
在施工过程中,由于建设单位要求变更设计图纸,致使设备钢架制作工作停工10天(其他工作持续时间不变),建设单位及时向施工单位发出通知,要求施工单位塔机按原计划进场,调整进度计划,保证该项目按原计划工期完工。
施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天,得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下,建设单位没有全部认可:
(1)工艺设备调整工作压缩3天,增加赶工费10000元。
(2)塔机闲置10天损失费,1600元/天(含运行费300元/天)×10天=16000元。
(3)设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。
问题:
施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位的总费用。
选项
答案
第(1)项费用补偿要求合理,应补偿赶工费10000元。 理由:建设单位提出设计变更拖延了进度,责任在建设单位;又是建设单位要求按原计划工期完成,赶工方案也得到建设单位同意,因此造成施工单位费用增加,应补偿费用10000元。 第(2)项塔机闲置损失可以补偿,但计算方法不妥,应补偿3900元。 理由:每天闲置损失费应按窝工费或租赁费计算,不包括运转费,应为:1600—300=1300(元/天);闲置天数应为3天,因为钢架吊装最晚开工时间为第44天,现实际开工时间是第47天,实际闲置3天。应补偿费用为:1300×3=3900(元)。 第(3)项费用补偿要求合理。 理由:停工10天是建设单位的责任,应补偿费用15000元。 综上,建设单位应补偿施工单位的总费用=10000+3900+15000=28900(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1tPw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员,不得上岗。
下列合同问题中,属于较重合同问题的是()。
对于平面闸门安装的基本要求,下列说法正确的是()。
为防止碾压混凝土浇筑层顶面出现裂缝,通常采用的方法是()。
拌合设备的生产能力应能满足混凝土质量、品种和浇筑强度的要求,其小时生产能力可按混凝土()高峰强度计算。
单元(工序)工程完工后,应及时评定其质量等级,并按现场检验结果,如实填写《评定表》。现场检验应遵守()原则。
黏性土的压实标准由()指标控制。
某水利枢纽工程2004年5月进行引水隧洞施工开挖时,隧洞处于高地应力区的脆硬完整岩体中,岩体中形成很高的初始应力。由于形成初始应力场的因素错综复杂,承包商在开挖前的实测和试验工作的深度不够,岩体开挖后出现自由边界,切向应力剧增,能量高度集中,岩块产生突发性
根据《水利工程质量管理规定》(水利部令第7号),组织有关单位进行工程质量验收、签证的主体是()。
监理机构对承包人的检验结果进行复核的方法有()。
随机试题
要使对方在最短时间内了解你的意图,你的提问应该()。
近年来分离成功的病原菌包括
患者,男性,21岁,因车祸致头部外伤,当时昏迷10min,清醒后诉头痛、恶心。经治疗后再次进人昏迷,诊断为硬脑膜外血肿。使用20%甘露醇溶液降低颅内压,正确的输液方法是
表示情绪是否稳定的是表示心理状态是否正常的是
麦冬横切面可见
下列哪些情形当事人可以申请人民法院调查收集证据?
设A是3阶矩阵,P=(α1,α2,α3)是3阶可逆矩阵,且P-1AP=若矩阵Q=(α1,α2,α3),则Q-1AQ=()。
住房和城乡建设部派驻某城市的城乡规划督察员发现,该市位于城市生态绿化隔离带内出现疑似违法建设项目。经查,该项目未办任何行政许可手续,且仍在加紧施工。该建设项目违反了()
人们对系列呈现的刺激材料进行自由回忆时,最后呈现的内容往往回忆成绩最好,这是因为()
A、Iprefercookingtoeating.B、Iprefereatingtocook.C、Ipreferdrinktoeating.A只有选项[A]Iprefercookingtoeating,是正确答案。其他
最新回复
(
0
)