某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据施工合同示范文本的规定，承包人可获得工期顺延的有( )。

admin2010-03-28 62

问题某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据施工合同示范文本的规定，承包人可获得工期顺延的有( )。

选项 A、由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工
B、由于在施工过程中出现了意外情况，工程师指令承包人暂停施工
C、由于施工机械发生故障，承包人暂停施工
D、由于工程师未能及时发布复工指令，承包人暂停施工
E、承包人提出复工申请，因工程师未及时作出答复，导致承包人无法复工

答案A,D,E

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/27Mw777K

本试题收录于：建设工程施工管理题库二级建造师分类

建设工程施工管理

二级建造师

相关试题推荐

无偿向本单位职工提供能源或者()的，由管理节能工作的部门责令改正；逾期不改的，处5万元以上20万元以下罚款。
根据《安全许可证条例》规定，对下列企业实施安全生产许可证制度()。
某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。
建设单位应当在竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。
根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，应按照国家有关规定组织竣工验收的建设主体是()。
甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙
以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是()。[2015年真题]
某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5％的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。

随机试题

一个地方的市场到底怎样，在下结论之前应该做好的工作是_______。
王某未经批准占用农村集体土地建房，县国土资源局作出决定，责令其在20天内拆除违章建筑，王某未在指定的期限内拆除，也没有对县国土资源局的决定提起行政诉讼，则县国土资源局应当采取什么措施?
隔离开关是一种(　　)电路的电气设备，它的断开点没有灭绝能力，只能在不产生电弧或电弧不延续的情况下才能断开电路。
下列关于证券投资基金持有人的说法中，错误的是()。
S1240交换机由()组成。
通过你回答问题，我们觉得你的知识面还是不够宽，你能解释一下吗?
谈谈你对高校自主招生的看法。
甲在抢劫时，突然产生幻觉，看见警车驶来，于是自动放弃犯罪。甲的行为属于()
WhatmakesReader’sDigestthemostsuccessfulmagazineinpublishinghistory?Beneaththefunandexcitementthatfillourpage
Untilwhatagedoyouthinkpeopleshouldbeencouragedtoremaininpaidemployment?Insomecountriestheaverageworkerisob

最新回复(0)

某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据施工合同示范文本的规定，承包人可获得工期顺延的有( )。

建设工程施工管理

二级建造师

无偿向本单位职工提供能源或者()的，由管理节能工作的部门责令改正；逾期不改的，处5万元以上20万元以下罚款。

根据《安全许可证条例》规定，对下列企业实施安全生产许可证制度()。

某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。

建设单位应当在竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。

根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，应按照国家有关规定组织竣工验收的建设主体是()。

以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是()。[2015年真题]

某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5％的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。

一个地方的市场到底怎样，在下结论之前应该做好的工作是_______。

王某未经批准占用农村集体土地建房，县国土资源局作出决定，责令其在20天内拆除违章建筑，王某未在指定的期限内拆除，也没有对县国土资源局的决定提起行政诉讼，则县国土资源局应当采取什么措施?

隔离开关是一种( )电路的电气设备，它的断开点没有灭绝能力，只能在不产生电弧或电弧不延续的情况下才能断开电路。

下列关于证券投资基金持有人的说法中，错误的是()。

S1240交换机由()组成。

通过你回答问题，我们觉得你的知识面还是不够宽，你能解释一下吗?

谈谈你对高校自主招生的看法。

甲在抢劫时，突然产生幻觉，看见警车驶来，于是自动放弃犯罪。甲的行为属于()

WhatmakesReader’sDigestthemostsuccessfulmagazineinpublishinghistory?Beneaththefunandexcitementthatfillourpage

Untilwhatagedoyouthinkpeopleshouldbeencouragedtoremaininpaidemployment?Insomecountriestheaverageworkerisob

隔离开关是一种(　　)电路的电气设备，它的断开点没有灭绝能力，只能在不产生电弧或电弧不延续的情况下才能断开电路。