本题为案例分析题，要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。 1. 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5 00

admin2010-03-16 48

问题本题为案例分析题，要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。
1. 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5 000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图6-2)，并得到甲方代表的同意。

实际施工过程中发生了如下几项事件。
事件1：在房屋基槽开挖后，发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示，乙方配合地质复查，配合用工为10个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加工程费用4万元，因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天，人工窝工15个工日。
事件2：在发射塔基础施工时，因发射塔坐落位置的设计尺寸不当，甲方代表要求修改设计，拆除已施工的基础，重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元，发射塔基础施工延长2天。
事件3：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，房屋主体施工延长2天。
事件4：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆质量不合格，甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天，材料损失费1.2万元。
事件5：鉴于该工程工期较紧，乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施，使房屋装修施工缩短3天，该项技术措施费为0.9万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
问题
该工程的实际工期为多少天?可得到的工期补偿为多少天?

选项

答案该工程实际工期为40天，可得到的工期补偿为3天。附：该工程网络进度计划。 (1)原网络进度计划(图6-5)。 [*] 关键路线：①→②→④→⑥→⑦→⑧ 计划工期：38天(注：合同工期也为38天，两者相等)。 (2)实际网络进度计划(图6-6)。关键路线：①→②→④→⑥→⑦→⑧ 实际工期：40天。 [*] (3)由于甲方责任而导致的进度计划(图6-7)。 [*] 关键路线：①→②→④→⑥→⑦→⑧ 计算工期：41天。与合同工期相比，延长3天。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2dv5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

下列关于监理招标的特点正确的是()。

设备委托监理合同按支付方式进行分类分为()。

如果雇主由于自身原因不能在规定的时间内供给承包商进入和占用的权利，那么承包商有权()。

目前在国际上，比较提倡由业主去保险，因为由各个承包商去分别投保的缺点有()。

设备监理工程师行使处理索赔权力应遵循()的原则。

必须由设备监理工程师亲自处理(有的需报业主批准)的重要问题有()。

在开始谈判之前设备监理工程师应协助业主做好的准备工作有()。

设备工程项目由政府单一投资的，其设立的()或者工程公司就是委托人。

委托人应向监理人免费提供监理工作所需要的有关()的合同文本、资料、图纸和数据等文件资料。

模块结构图由模块、调用、数据信息、_______和转接等基本符号组成。

下列哪点有利于传染病和其他感染性疾病的鉴别()

增值税专用发票的式样由省级税务机关确定。()

某公司共有员工160人，其构成的饼图如图2—1所示，则中级管理人员数为()人。

有关集团客户，下列说法错误的是()。

一般情况下，理想的目标客户应具备的条件是(　　)。

虚假陈述行为中，如果被告举证证明原告具有一定情形的，人民法院应当认定虚假陈述与损害结果之间不存在因果关系，下列关于该情形的表述，不正确的有()。

第一次喊出了“振兴中华”这个时代的最强音的人是

以下关于100Base—T4特征的描述中，哪个是错误的?——

AftersomanyyearsofstudyingEnglish,youmaystillgetconfusedlikeyoufirstcomeherejustbecauseoftheslangthestude

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

下列关于监理招标的特点正确的是()。

设备委托监理合同按支付方式进行分类分为()。

如果雇主由于自身原因不能在规定的时间内供给承包商进入和占用的权利，那么承包商有权()。

目前在国际上，比较提倡由业主去保险，因为由各个承包商去分别投保的缺点有()。

设备监理工程师行使处理索赔权力应遵循()的原则。

必须由设备监理工程师亲自处理(有的需报业主批准)的重要问题有()。

在开始谈判之前设备监理工程师应协助业主做好的准备工作有()。

设备工程项目由政府单一投资的，其设立的()或者工程公司就是委托人。

委托人应向监理人免费提供监理工作所需要的有关()的合同文本、资料、图纸和数据等文件资料。

模块结构图由模块、调用、数据信息、_______和转接等基本符号组成。

下列哪点有利于传染病和其他感染性疾病的鉴别()

增值税专用发票的式样由省级税务机关确定。()

某公司共有员工160人，其构成的饼图如图2—1所示，则中级管理人员数为()人。

有关集团客户，下列说法错误的是()。

一般情况下，理想的目标客户应具备的条件是( )。

虚假陈述行为中，如果被告举证证明原告具有一定情形的，人民法院应当认定虚假陈述与损害结果之间不存在因果关系，下列关于该情形的表述，不正确的有()。

第一次喊出了“振兴中华”这个时代的最强音的人是

以下关于100Base—T4特征的描述中，哪个是错误的?——

AftersomanyyearsofstudyingEnglish,youmaystillgetconfusedlikeyoufirstcomeherejustbecauseoftheslangthestude

一般情况下，理想的目标客户应具备的条件是(　　)。