根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包利润的情形有( )。

admin2019-04-28 81

问题根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包利润的情形有( )。

选项 A、发包人未能按时提供文件
B、发现文物
C、行政审批延误
D、发包人原因造成工期延误
E、出现异常恶劣气候条件

答案B,C,E

解析补偿原则：①非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；②发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；③发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；④不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A、D，可以对承包人补偿工期、费用和利润。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2kZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包利润的情形有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括(　　)发布的指令。

设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()

FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有(　　)。

依据施工合同示范文本通用条款规定：进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括(　　)。

设计招标开标时，应由(　　)说明设计方案构思。

下列属于承担缔约过失的情形的情况是(　　)。

采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是(　　)。

下列可以导致委托代理关系终止的是(　　)。

施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为从()的日历天数计算。

根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()。

选购一次性使用集尿袋时应注意（　　）。

患者，女，23岁。发热恶寒并见。肢节疼痛，头痛无汗，轻咳，咯白稀痰，渴喜热饮，时流清涕，苔白润，脉浮紧。治疗此证可选用的中成药为()。

不得发布广告的药品是

依照《证券法》，以下关于公司公开发行新股的条件的叙述，哪项是正确的?()

关于存款准备金制度，下面说法正确的是()。

当前我国基础教学课程体系实行三级课程管理，即()

我们每一个人生来都是一样的，而且在我们的身上还带着很多不好的东西。譬如我们每一个人都爱争强斗狠，但是又爱贪懒好闲，这便种下了的种子。填入横线部分最恰当的一项是()。

下列关于人权的说法，不正确的有()。(2017多47、2017法多22)

AIsentaninvitationtoawrongcompany.BIgaveconfidentialinformationaccidentallytothecompetitors.CImak

TheWorldTradeOrganizationwasfoundedin1995.ItabsorbedtheGeneralAgreementonTariffsandTrade(GATT),whichcoverstr

根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包利润的情形有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括( )发布的指令。

设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()

FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。

依据施工合同示范文本通用条款规定：进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。

设计招标开标时，应由( )说明设计方案构思。

下列属于承担缔约过失的情形的情况是( )。

采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是( )。

下列可以导致委托代理关系终止的是( )。

施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为从()的日历天数计算。

根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()。

选购一次性使用集尿袋时应注意（ ）。

患者，女，23岁。发热恶寒并见。肢节疼痛，头痛无汗，轻咳，咯白稀痰，渴喜热饮，时流清涕，苔白润，脉浮紧。治疗此证可选用的中成药为()。

不得发布广告的药品是

依照《证券法》，以下关于公司公开发行新股的条件的叙述，哪项是正确的?()

关于存款准备金制度，下面说法正确的是()。

当前我国基础教学课程体系实行三级课程管理，即()

我们每一个人生来都是一样______的，而且在我们的身上还带着很多不好的东西。譬如我们每一个人都爱争强斗狠，但是又爱贪懒好闲，这便种下了______的种子。填入横线部分最恰当的一项是()。

下列关于人权的说法，不正确的有()。(2017多47、2017法多22)

AIsentaninvitationtoawrongcompany.BIgaveconfidentialinformationaccidentallytothecompetitors.CImak

TheWorldTradeOrganizationwasfoundedin1995.ItabsorbedtheGeneralAgreementonTariffsandTrade(GATT),whichcoverstr

FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括(　　)发布的指令。

FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有(　　)。

依据施工合同示范文本通用条款规定：进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括(　　)。

设计招标开标时，应由(　　)说明设计方案构思。

下列属于承担缔约过失的情形的情况是(　　)。

采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是(　　)。

下列可以导致委托代理关系终止的是(　　)。

选购一次性使用集尿袋时应注意（　　）。

我们每一个人生来都是一样的，而且在我们的身上还带着很多不好的东西。譬如我们每一个人都爱争强斗狠，但是又爱贪懒好闲，这便种下了的种子。填入横线部分最恰当的一项是()。