首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,如图18420120一6所示。 该工程在施工过程中发生了如下情况:
【背景资料】 某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,如图18420120一6所示。 该工程在施工过程中发生了如下情况:
admin
2016-05-25
71
问题
【背景资料】
某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,如图18420120一6所示。
该工程在施工过程中发生了如下情况:
(1)因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成B工作持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。
(4)桥梁结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。针对上述情况,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔,编写了索赔报告。施工过程中还发生了如下事件:
事件1:项目部在路基填筑前,委托有资质的试验室进行了标准击实试验,报项目技术负责人批准后实施。
事件2:路基分层填筑时,施工单位在检验了有关指标后并经专业监理工程师验收后进行一层的填筑,总监理工程师对压实度指标有怀疑,要求施工单位重新取样检验,经重新检验后不合格。施工单位向监理工程师提出,分层填筑经过了专业监理工程师的验收.现在检验不合格是监理工程师失职造成的,要求监理单位给予工期和费用索赔。
问题:
施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。
选项
答案
(1)施工单位可获得的工期延期补偿为30天。 (2)理由:工作A和工作C的延期虽均是建设单位应承担的责任,但因其均不在关键线路上且未超过其总时差,对总工期不造成影响,所以不能得到工期索赔;B工作延期属于施工单位的责任,不能得到工期索赔;E工作延期是由建设单位提出工程变更引起的,且在关键线路上,故所造成的工期延误应得到补偿。所以施工单位可以获得30天的工期赔偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3V1u777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
施工单位与建设单位在签订拆除工程的施工合同时,应签订安全生产管理协议,明确双方的安全管理责任,其中施工单位应对拆除工程的()负直接责任。
施工单位应当在危险性较大的分部分项工程()编制专项方案。
项目施工成本目标控制是项目部经理接受()委托履约的重要指标之一。
设计概算批准后,一般不得调整。若影响工程概算的主要因素已经清楚,且已通过审批,工程量完成了一定量后方可进行调整,但一个工程项目只允许调整()概算。
下列关于橡胶止水带质量要求,说法正确的是()。
对于钢一混凝土结合连续梁,调整负弯矩区内力的方法有()。
《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008中强制性条文规定:沥青混合料面层不得在()时施工。
按使用要求、受力状况、土基支承条件和自然因素影响程度的不同,在路基顶面采用不同规格和要求的材料分别铺设()等结构层。
沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于()时施工。
随机试题
巴西的金融监管体制是典型的“牵头式”监管体制,由国家货币委员会牵头,负责协调对不同金融行业监管机构的监管活动。这属于()的监管体制。
你和一个私交甚好的朋友同在一个微信群里,这个朋友经常在群里转发一些不实的消息或文章,你怎么劝阻?
邓小平曾经指出:“为什么我们过去能在非常困难的情况下奋斗出来,战胜千难万险使革命胜利呢?就是因为我们有理想,有马克思主义信念,有共产主义信念。”由此可见,理想信念是
The______ofprivatecarsinourcountryhasbeenrisingdramaticallytheseyears.
核酸的变性温度为
损益类账户一般具有以下特点()。
创业板上市公司的2014年半年报,出现以下情形时,应当进行业绩预告的有()。[2014年12月真题]Ⅰ.净利润比2013年度半年报下降30%Ⅱ.2014年6月30日净资产为-100万元Ⅲ.净利润与2014年一季度报告相比上升50%
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人.被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。保证人必须符合下列条件:( )。
所有优秀的学管老师都关心学生的利益;所有关心学生利益的学管老师在满足学生需求方面都很开明;在满足学生需求方面不开明的所有学管老师都不是优秀的学管老师。下列哪项可以由上文推出?
Mostdoctorsinarecentsurveysaidthatannualphysicalexaminationswereeffectivewithdetectingillness【M1
最新回复
(
0
)