背景资料：某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期为390d，合同总价为5 000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(见下图)，并得到监理工程师的批准。

admin2017-11-08 59

问题背景资料：
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期为390d，合同总价为5 000万元。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(见下图)，并得到监理工程师的批准。

该工程在施工过程中发生了如下事件：
事件一：因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致A工作持续时间延长10d，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二：基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成B工作持续时间延长15d，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三：因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10d，增加人工费1．5万元、其他损失费用5万元。
事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。
事件五：因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔，编写了索赔报告。
问题：
施工单位租赁土方机械用于工作A、B，日租金为1 500元／d，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?

选项

答案施工单位应得到10d的租金补偿，补偿费用=10×1 500=1．5(万元)，因为工作A的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10d，工作B不予补偿。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3VCw777K

本试题收录于：市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类

市政公用工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

市政公用工程管理与实务

二级建造师

经审完的施工图纸、说明书和标准图案，完整地反映了工程的具体内容，各部分的(　　)，是编制施工图预算的重要依据。

水泥稳定土从开始加水拌和到完全压实的延迟时间要尽可能最短，一般不应超过()h。

进行施工项目目标成本分析，首先是(　　)，它是另一种必要的统计程序。

城市污水的常规处理工艺中，二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物质，通常采用()。

汉武帝贬低丞相、架空相权所采用的手段是()

甲状腺分泌过多时可引起

甲公司拖欠乙银行的贷款80万元一直未还，乙银行向甲公司住所地基层人民法院申请支付令。法院经审查认为符合支付令的申请条件，因此制作了支付令。下列哪一项说法是正确的?（）

根据《招标投标法》规定，对于中标通知书的法律效力，下列说法中，正确的是()。

决策阶段进行建设地区选择时，下列项目中应尽可能靠近原料产地的项目是()。

招标文件主要内容有()。

“备案号”栏：()。“包装种类”栏：()。

根据下面材料回答问题。2011年．全国图书、期刊、报纸进出口总额约为()。

需求分析阶段的任务是确定

市政公用工程管理与实务

二级建造师

经审完的施工图纸、说明书和标准图案，完整地反映了工程的具体内容，各部分的( )，是编制施工图预算的重要依据。

水泥稳定土从开始加水拌和到完全压实的延迟时间要尽可能最短，一般不应超过()h。

进行施工项目目标成本分析，首先是( )，它是另一种必要的统计程序。

城市污水的常规处理工艺中，二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物质，通常采用()。

汉武帝贬低丞相、架空相权所采用的手段是()

甲状腺分泌过多时可引起

甲公司拖欠乙银行的贷款80万元一直未还，乙银行向甲公司住所地基层人民法院申请支付令。法院经审查认为符合支付令的申请条件，因此制作了支付令。下列哪一项说法是正确的?（）

根据《招标投标法》规定，对于中标通知书的法律效力，下列说法中，正确的是()。

决策阶段进行建设地区选择时，下列项目中应尽可能靠近原料产地的项目是()。

招标文件主要内容有()。

“备案号”栏：()。“包装种类”栏：()。

根据下面材料回答问题。2011年．全国图书、期刊、报纸进出口总额约为()。

需求分析阶段的任务是确定

经审完的施工图纸、说明书和标准图案，完整地反映了工程的具体内容，各部分的(　　)，是编制施工图预算的重要依据。

进行施工项目目标成本分析，首先是(　　)，它是另一种必要的统计程序。