首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某一储油库工程,施工图纸已齐备,现场已完成三通一平工作,满足了工程开工的条件。该工程由银行贷款和企业自筹资金相结合,解决了资金问题,实行邀请招标发包。业主与承包单位签订的合同总工期为10个月,计300个日历天,按国家工期定额规定,该工程的定额
【背景资料】 某一储油库工程,施工图纸已齐备,现场已完成三通一平工作,满足了工程开工的条件。该工程由银行贷款和企业自筹资金相结合,解决了资金问题,实行邀请招标发包。业主与承包单位签订的合同总工期为10个月,计300个日历天,按国家工期定额规定,该工程的定额
admin
2012-10-09
64
问题
【背景资料】
某一储油库工程,施工图纸已齐备,现场已完成三通一平工作,满足了工程开工的条件。该工程由银行贷款和企业自筹资金相结合,解决了资金问题,实行邀请招标发包。业主与承包单位签订的合同总工期为10个月,计300个日历天,按国家工期定额规定,该工程的定额工期为360个日历天。
业主要求该工程的质量等级为合格标准,并尽量达到优良等级标准。如达到优良等级标准,则业主另付施工单位合同价2%的优质优价奖励金。
当施工单位已进入现场,临时设施已经搭设,但尚未破土动工,材料机具尚未进场以前,业主与设计单位提出,改变工艺增加一台储罐(包括基础施工、设备安装和工艺管线流程变化等)工程,为此必须延长工期,增加投资,为此施工单位对业主提出以下三项要求:
(1)预计基础施工和储油罐安装需增加工期2个月,故施工单位要求将原合同工期延长2个月并要求增加相应的费用;
(2)由于工期延长、工程量增加,业主须支付施工单位额外增加的其他直接费、现场经费和利润等费用;
(3)由于工期延长,业主须支付施工单位流动资金银行贷款利率。
【问题】
由于设计变更致使1=期延长2个月,延长的工期正值雨期(6月、7月)施工。因此,竣工结束时,施工单位向业主提出雨期施工增加费用索赔,索赔是否合理?为什么?
选项
答案
施工单位提出雨期施工增加费的索赔要求是不合理的。因为:(1)在施工图预算中的其他直接费内已包括了雨期施工增加费,工程量增加自然也增加了这部分费用,故再单独提出索赔是不合理的;(2)出现索赔事项应在约定时间内提出,竣工结束时提出是不妥的。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3Vsu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
下列不属于水利工程建设质量与安全事故Ⅰ级事故的是()。
依法批准的流域规划中确定的大中型水利水电工程建设项目的用地,应当纳入()。
大中型水利水电工程建设征用耕地的补偿费,一般为该耕地被征用前3年平均年产值的()倍。
某输水工程经监理工程师批准的网络计划如图1F420155—1所示(图中工作持续时间以月为单位)。其中渡槽支撑为桁排架结构,共有28根柱子,最大高度为38m。该工程施工合同工期为18个月,质量标准要求为优良。施工合同中规定,土方工程单价为16元/
()的处理方案,由造成事故的单位提出(必要时项目法人可委托设计单位提出),报监理单位审查、项目法人批准后实施。
水利工程施工项目的招标中,评标委员会成员人数为()以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。
()一般适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形;具有施工简单,适合大型机械施工的优点。
土石坝的土料压实标准是根据水工设计要求和土料的物理力学特性提出的,对于黏性土用________控制,对于非黏性土以________控制。下列选项正确的是()。
属于石油化工设备中传热设备的选项是()。
随机试题
结核性胸膜炎胸腔积液检查有诊断价值的是
男,70岁。有腹股沟区可复性肿物15年。糖尿病病史7年,口服降糖药控制,空腹血糖近1个月来维持在6.2~9.0mmol/L,吸烟20余年,20~30支/日。查体:P84次/分,R20分/次,BPl60/100mmHg。拟行右腹股沟无张力疝修补术。其围手术期
从汽缸容积利用角度看,提高活塞式压缩机的压力比是不利的,一般一级的压力比为()。
(2005)已知变压器的STN(kVA),UTN(kV)及试验数据UK%,求变压器XT的公式是()。
甲公司自2014年初经营恶化,拖欠债务,资不抵债,2015年9月1日甲公司向人民法院申请破产清算,2015年9月10日法院裁定受理申请,并指定了管理人。管理人可以申请撤销甲公司下列行为的有()。
()属于外国旅游者入出中国境的权利或义务。
阅读材料,回答问题。“低碳”不仅是经济发展的生态原则,也是一种健康的生活方式。以下选取的是生活中的几个镜头:①饭店里,有顾客拒绝使用一次性筷子。②集市上,有购物者向销售者一次次索要塑料袋。③学校里,空无一人的教室灯火通明。
小王的步行速度是4.8千米/时,小张的步行速度是5.4千米/时,他们两人从甲地到乙地去。小李骑自行车的速度是10.8千米/时,从乙地到甲地去。他们3人同时出发,在小张与小李相遇后5分钟,小王又与小李相遇。问小李骑车从乙地到甲地需要多少时间?()
Feelinganxious?Yourmoodmayactuallychangehowyourdinnertastes,makingthebitterandsaltyflavorsrecede,accordingto
MotherNatureShowsHerStrengthTornadoes(龙卷风)andheavythunderstormsmovedacrosstheGreatLakesandintoTrumbullCounty
最新回复
(
0
)