首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件,建筑物受损严重,部分施工机具损毁,施工人员受伤,工期拖延一个月。关于损失承担的说法,正确的是( )。
某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件,建筑物受损严重,部分施工机具损毁,施工人员受伤,工期拖延一个月。关于损失承担的说法,正确的是( )。
admin
2022-01-22
55
问题
某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件,建筑物受损严重,部分施工机具损毁,施工人员受伤,工期拖延一个月。关于损失承担的说法,正确的是( )。
选项
A、工期不予顺延
B、建筑物受损由施工企业承担
C、施工机具损毁由施工企业自行承担
D、施工人员受伤由建设单位承担
答案
C
解析
因不可抗力事件导致的费用纠纷,发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;(6)不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期,发包人要求赶工的,赶工费用由发包人承担。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3qgw777K
本试题收录于:
建设工程法规及相关知识题库二级建造师分类
0
建设工程法规及相关知识
二级建造师
相关试题推荐
事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议,由_________负责处理。()
实行监理的建筑工程,________与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。()
指定代理,是指根据________而产生的代理。()
招标文件发售后,招标人要在招标文件规定的时间内组织投标人踏勘现场,了解工程现场和周围环境情况,并对潜在投标人针对________及现场提出的问题进行答疑。()
《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区范围内,建筑施工过程可能产生噪声污染,施工单位须在开工_________以前向所在地县级以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。()
关于工程监理,下列说法错误的是()
某公司职员因在工作过程中遭受事故伤害,需要暂停工作接受工伤医疗,则其停工留薪期一般情况下不超过()
根据《物权法》的相关规定,以建筑物抵押的,抵押权自()时设立。
下列法律部门中,《物权法》属于()。
随机试题
下列各项进度计划中,不属于按编制对象分类的是()。
决定管理功效的核心问题是()
下列画横线的句子,翻译错误的是()
基本分析法中的公司分析侧重于对()。Ⅰ.盈利能力Ⅱ.发展潜力Ⅲ.经营业绩Ⅳ.潜在风险
证券交易内幕信息的知情人在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公布前,建议他人买卖证券的,应受到()处罚。
旷老师教代会期间针对学校教学管理存在的问题,向工会提交改革建议报告书,被告知只有教代会代表才可以提出建议;暑假期间,他向学校申请参加“全国教学改革和创新”研讨会,但是校长告知他已经是研究生毕业,不需要参加;他结合课程教学要求,编写课程教学改革方案并在自己班
A、 B、 C、 D、 B每行前两个图形外部小图形数之和等丁第三个图形的外部小图形数,前两个图形内部小图形数之差等于第三个图形的内部小图形数。所求图形外部应有3个小图形,内部应有1个小图形,排除C、D。从整体
根据刑法规定,________的国家工作人员犯叛逃罪的,从重处罚。
习近平多次强调,要坚定文化自信,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,继承革命文化,发展社会主义先进文化,不断铸就中华文化新辉煌,建设社会主义文化强国。建设社会主义文化强同的基础和前提是()
SurveysbyForresterResearchshowthatindividualsallovertheworldareusingcloudtechnologiestostoretheirpersonaland
最新回复
(
0
)