水运工程施工过程中，因甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按已批准的进度计划进行施工，造成损失，对此乙承包商要求进行索赔。问题：各当事人的索赔关系。

admin2016-05-30 68

问题水运工程施工过程中，因甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按已批准的进度计划进行施工，造成损失，对此乙承包商要求进行索赔。
问题：
各当事人的索赔关系。

选项

答案乙承包商向业主索赔；业主向甲承包商反索赔；甲承包商向其分包商反索赔。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4Yew777K

本试题收录于：港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

在华胜化工厂的项目管理规划中，明确了各项工作流程。其中属于管理工作流程的有()。
建设工程项目的信息管理是通过对()的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。
某工程项目施工中，工程师在检查中发现由于承包人的施工机械进场时间延后，导致实际进度与经过确认的进度计划不符，承包人按照工程师的要求对工程进度计划进行了修改，工程师对修改后的计划进行了确认。针对这一事件，以下说法中正确的有()。
某施工企业在施工过程中对具有合格证明的构件做破坏性试验的费用应属于()。
某住宅小区在施工过程中，开发商突然要求施工承包单位取消建设一处配套设备用房，施工承包单位在规定期限内向开发商提交了索赔报告，开发商未及时支付变更工程款也未提供替代工程，造成施工承包单位费用及利润损失，则费用及利润损失由()承担。
施工质量控制的基本内容和方法包括()。
关于露天炮孔爆破施工的规定有()。
井筒采用壁后注浆时，在流沙层部位的注浆孔深度，必须()。
长江中游某河段为典型的汊道浅滩，经常出现碍航现象，严重影响船舶航行安全，必须进行治理。采取的工程措施为护滩和筑坝。某施工单位承担了该整治工程的施工任务，并按照设计文件的要求进行施工，当完成系结压载软体排护底分项工程后，施工单位要求监理工程师进行质量评定，监
出海拖航时，被拖船在限定航区内，为短途拖航，超越限制航区或在限制航区超过()时为长途拖航。

随机试题

下列游客中，不属于中国旅行社招徕、组织、接待来华旅游的是()。
ModemideasarebeginningtoinfluencetheEskimos,butnotenoughtomakemuchdifferencetotheirwayoflife.Theystillspen
A．提前出现的QRS波群，宽大畸形B．P波与QRS波群无关C．PR间期逐渐延长，继之QRS波群脱落，呈周期性D．PR间期固定，有时QRS波群脱落E．PR间期延长二度Ⅰ型房室传导阻滞
麻醉前用药的目的是
POMR记录方式的优点不包括
牙体组织中最硬的组织是
两种声音的声强级差1分贝，则它们的强度之比为()。
中荷(新欧亚)大陆桥比西伯利亚大陆桥短()公里。
A、B、C三人从法学院毕业后，一人去了律师事务所，一人去了法院，一人去了检察院。甲、乙、丙三人做了以下猜测：甲：“A去了律师事务所，B去了法院。”乙：“A去了法院，C去了律师事务所。”丙：“A去了检察院，B去了律师事务所。”如果甲、乙、丙三人的猜测都只对了
某模拟网站的主页地址是HTTP：／／LOCALHOST：65531／ExmnWeb／INDEX．HTM，打开此主页，浏览“天文小知识”页面，查找“海王星”的页面内容，并将它以文本文件的格式保存到考生目录下，命名为“haiwxing．txt”。

最新回复(0)

水运工程施工过程中，因甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按已批准的进度计划进行施工，造成损失，对此乙承包商要求进行索赔。 问题： 各当事人的索赔关系。

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

在华胜化工厂的项目管理规划中，明确了各项工作流程。其中属于管理工作流程的有()。

建设工程项目的信息管理是通过对()的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。

某施工企业在施工过程中对具有合格证明的构件做破坏性试验的费用应属于()。

施工质量控制的基本内容和方法包括()。

关于露天炮孔爆破施工的规定有()。

井筒采用壁后注浆时，在流沙层部位的注浆孔深度，必须()。

出海拖航时，被拖船在限定航区内，为短途拖航，超越限制航区或在限制航区超过()时为长途拖航。

下列游客中，不属于中国旅行社招徕、组织、接待来华旅游的是()。

ModemideasarebeginningtoinfluencetheEskimos,butnotenoughtomakemuchdifferencetotheirwayoflife.Theystillspen

A．提前出现的QRS波群，宽大畸形B．P波与QRS波群无关C．PR间期逐渐延长，继之QRS波群脱落，呈周期性D．PR间期固定，有时QRS波群脱落E．PR间期延长二度Ⅰ型房室传导阻滞

麻醉前用药的目的是

POMR记录方式的优点不包括

牙体组织中最硬的组织是

两种声音的声强级差1分贝，则它们的强度之比为()。

中荷(新欧亚)大陆桥比西伯利亚大陆桥短()公里。

某模拟网站的主页地址是HTTP：／／LOCALHOST：65531／ExmnWeb／INDEX．HTM，打开此主页，浏览“天文小知识”页面，查找“海王星”的页面内容，并将它以文本文件的格式保存到考生目录下，命名为“haiwxing．txt”。

水运工程施工过程中，因甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按已批准的进度计划进行施工，造成损失，对此乙承包商要求进行索赔。问题：各当事人的索赔关系。