首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失
admin
2010-03-16
79
问题
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划图如图7-1所示。
施工过程中发生以下事件:
事件1:在工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为;该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,这两项费用已包含在施工合同价中。
事件2:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3:(1)由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3天 (每停1天影响30工日,10台班)。(2)由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停1天影响40工日,10台班)。(3)小于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停1天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程帅建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122天。
逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔,说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。
选项
答案
如图7-4所示,双箭线表示关键线路;经分析可知,E工作有5天总时差。 [*] (1)B工作停工3天:应批准工期延长3天,因属建设单位原因(或因属非施工单位原因),且工作处于关键线路上;费用可以索赔,应补偿停工损失=(3×30×50+3×10×200)元=10500元。 (2)C工作停工5天:工期索赔不予批准,停工损失不予补偿,因属施工单位原因。 (3)E工作停工6天:应批准工期延长1天,该停工虽属建设单位原因,但E工作有:天总时差,停工使总工期延长1天;费用可以索赔,应补偿停工损失=(6×20×50+6×5× 200)元=12000元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4Zv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
下列关于当事人分立成合并后对合同效力的影响错误的是()。
当事人一方违约后,对方未采取适当措施致使损失扩大的,()。
履行方式不明确的,依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的,应当()。
某设备采购合同中约定,甲方向乙方订购五台设备。合同履行时,甲乙双方约定将其中两台设备交付给丙,但乙一直未向丙交付该设备,则()。
某计算机公司总经理口头答应某建筑公司以5000元的价格购买50台A型计算机的要求,但数天后又以当时没有签订合同书为由拒绝履行口头承诺。以上事实应认定为()。
甲因无足够的现金交住院费,将手表交给医院,约定明天带现金来,将手表取回。医院依据()取得手表的占有。
建设单位将必须招标的项目肢解规避招标的,可以处以项目合同金额()的罚款。
因不可抗力不能履行合同,当事人的义务为()。
随机试题
把“三个代表”重要思想确立为中国共产党的指导思想,是在()
Before1945,hardlyanyoneoutsideofNewMexicohadeverheardofAlamogordo.In1960itspopulationnumbered21,723.Eversin
关于药敏试验的叙述,不正确的是
女,40岁。右面部开口痛伴开口受限15天,右面部肿胀2天,无牙痛史。检查:右颧弓上方膨隆中度压痛,开口度5mm如病变进一步发展,可发生
肝叶切除病人的术后护理错误的是
施工竖井井口()范围内不得堆放材料。
按照我国法律规定,下列选项中有权制定地方规章的是( )。
陶瓷:器皿
唐朝官营手工业中,每年服役二十天,在政府“趋役不尽及别有和雇”的情况下,可“纳资代役”的是()。
A国人在B国境内劫持了C国飞机,迫降于D国境内,该A国人逃到我国境内,我国法院依照刑法对A国人追究刑事责任。这体现了我国刑法的()。
最新回复
(
0
)