【背景资料】某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定： (1)当实际完成工程量超过工程量清单估

admin2017-06-01 38

问题【背景资料】
某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定：
(1)当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超出工程量清单估算工程量15％以上的部分所造成的延期由发包人承担责任。
(2)工期提前的奖励标准为10000元／天，逾期完工违约金为10000元／天。
经监理单位批准的施工进度计划如下图所示(假定各项工作均衡施工)。

在施工过程中发生了如下事件：
事件一：由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路，新闸门比批准的施工进度计划推迟10天运抵现场。
事件二：在C工作中，闸墩部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理单位要求进行了返工处理，导致C工作推迟5天完成。
事件三：在D工作中，由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场，导致D工作推迟6天完成。
事件四：在G工作中，由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的120％，导致G工作48天完成。
事件五：在F工作中，承包人采取赶工措施，F工作20天完成。
【问题】
分别指出事件一、事件二、事件三、事件四承包人是否有权提出延长工期，并说明理由。

选项

答案事件一：无权。理由：尽管由于非承包人原因造成的，但未影响工期。事件二：无权。理由：造成延期是承包人的责任。事件三：无权。理由：造成延期是承包人的责任。事件四：有权。理由：延期设计变更由发包人承担责任，根据合同约定，超出15％以上的部分所造成的延期由发包人承担，可向发包人提出2天的延期要求。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4cKw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类

水利水电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

一级建造师

(　　)是工程施工的依据，也是工程承包或工程结算的依据。

根据《水工建筑物荷载设计规范》的规定，水工建筑物的永久作用荷载主要包括(　　)。

草土围堰，多用捆草法修建，它是用草做成草捆，草捆是用草料包土做成直径为(　　)长为1.2～1.8m的长圆体形。

在地下埋管的布置形式中，斜井式管道的轴线倾角应为(　　)，对于地面式或地下式厂房均适用。

对石料场应经常检查(　　)等是否满足上坝要求。

测量墙体中桩的垂直度偏差、桩位偏差、桩顶标高，观察桩与桩之间的搭接状态、搅拌的均匀度、渗透水情况等的检验方法称为(　　)。

水利工程定额按其编制程序和用途可划分为()。

某总体含有n个个体，现测得n个个体某定量指标的数值，即可求得总体均数值与总体标准差，计算总体标准差时，其自由度应该是

婴儿腹泻的饮食治疗，下述哪项不正确

A、足太阳膀胱经B、足阳明胃经C、足少阳胆经D、手少阳三焦经E、手太阳小肠经至目外眦，转入耳中的经脉是

假设人民法院于2007年9月10日受理某企业法人破产案件，12月10日作出破产宣告裁定。在破产企业清算时，下列选项中，管理人可依法行使撤销权的有()；

()自安全生产标准化技术委员会或其他标委会收到新工作项目建议提案起，到新工作项目建议上报国务院止。

某市甲企业2014年年初占地面积为30000平方米；生产用房原值共计1000万元，账面已计提折旧100万元；拥有小汽车5辆，2014年有关资料如下：(1)原值为200万元的B厂房自本年年初因房屋大修导致连续停用5个月，6月恢复使用。(2

春秋时期，反对公布成文法的是()

下面正确使用动态数组的是

除了显式定义的构造函数外，类中还有可能包含编译器自动生成的构造函数，因此一个类所拥有的构造函数的至少有

水利水电工程管理与实务

一级建造师

( )是工程施工的依据，也是工程承包或工程结算的依据。

根据《水工建筑物荷载设计规范》的规定，水工建筑物的永久作用荷载主要包括( )。

草土围堰，多用捆草法修建，它是用草做成草捆，草捆是用草料包土做成直径为( )长为1.2～1.8m的长圆体形。

在地下埋管的布置形式中，斜井式管道的轴线倾角应为( )，对于地面式或地下式厂房均适用。

对石料场应经常检查( )等是否满足上坝要求。

测量墙体中桩的垂直度偏差、桩位偏差、桩顶标高，观察桩与桩之间的搭接状态、搅拌的均匀度、渗透水情况等的检验方法称为( )。

水利工程定额按其编制程序和用途可划分为()。

某总体含有n个个体，现测得n个个体某定量指标的数值，即可求得总体均数值与总体标准差，计算总体标准差时，其自由度应该是

婴儿腹泻的饮食治疗，下述哪项不正确

A、足太阳膀胱经B、足阳明胃经C、足少阳胆经D、手少阳三焦经E、手太阳小肠经至目外眦，转入耳中的经脉是

假设人民法院于2007年9月10日受理某企业法人破产案件，12月10日作出破产宣告裁定。在破产企业清算时，下列选项中，管理人可依法行使撤销权的有()；

()自安全生产标准化技术委员会或其他标委会收到新工作项目建议提案起，到新工作项目建议上报国务院止。

某市甲企业2014年年初占地面积为30000平方米；生产用房原值共计1000万元，账面已计提折旧100万元；拥有小汽车5辆，2014年有关资料如下：(1)原值为200万元的B厂房自本年年初因房屋大修导致连续停用5个月，6月恢复使用。(2

春秋时期，反对公布成文法的是()

下面正确使用动态数组的是

除了显式定义的构造函数外，类中还有可能包含编译器自动生成的构造函数，因此一个类所拥有的构造函数的至少有

(　　)是工程施工的依据，也是工程承包或工程结算的依据。

根据《水工建筑物荷载设计规范》的规定，水工建筑物的永久作用荷载主要包括(　　)。

草土围堰，多用捆草法修建，它是用草做成草捆，草捆是用草料包土做成直径为(　　)长为1.2～1.8m的长圆体形。

在地下埋管的布置形式中，斜井式管道的轴线倾角应为(　　)，对于地面式或地下式厂房均适用。

对石料场应经常检查(　　)等是否满足上坝要求。

测量墙体中桩的垂直度偏差、桩位偏差、桩顶标高，观察桩与桩之间的搭接状态、搅拌的均匀度、渗透水情况等的检验方法称为(　　)。