首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某施工单位承担了一项道路工程的施工任务。工程开工前,项目经理部编制了项目管理实施规划并报监理单位审批,监理工程师审查后,建议施工单位通过调整个别工序作业时间的方法,将路基施工进度计划工期控制在210 d内,如图3—1所示。施工单位通过
【背景资料】 某施工单位承担了一项道路工程的施工任务。工程开工前,项目经理部编制了项目管理实施规划并报监理单位审批,监理工程师审查后,建议施工单位通过调整个别工序作业时间的方法,将路基施工进度计划工期控制在210 d内,如图3—1所示。施工单位通过
admin
2016-03-02
30
问题
【背景资料】
某施工单位承担了一项道路工程的施工任务。工程开工前,项目经理部编制了项目管理实施规划并报监理单位审批,监理工程师审查后,建议施工单位通过调整个别工序作业时间的方法,将路基施工进度计划工期控制在210 d内,如图3—1所示。施工单位通过工序和成本分析,得出C、D、H三个工序的作业时间可通过增加投入的方法予以压缩,其余工序作业时间基本无压缩空间或赶工成本太高。其中C工序作业时间最多可缩短4 d,每缩短1 d增加施工成本6 000元;D工序最多可缩短6 d,每缩短l d增加施工成本4 000元;H工序最多可缩短8d,每缩短1 d增加施工成本5 000元。经调整,路基施工进度计划满足了监理单位的工期要求。施工过程中,由于建设单位负责采购的设备不到位,使G工序比原计划推迟了25 d才开始施工。工程进行到第160 d时.监理单位根据建设单位的要求下达了赶工指令,要求施工单位将后续工期缩短5 d。施工单位改变了M工序的施工方案,使其作业时间压缩了5 d,由此增加施工成本80 000元。工程按监理单位要求工期完工。
【问题】
对于G工序的延误,施工单位可提出多长时间的工期索赔?说明理由。
选项
答案
施工单位可提出3 d的工期索赔。 理由:虽然G工序延误了25 d,但G工序不是关键工序,有可利用的时差,时差=44+16—38=22(d),故可索赔的工期应为25—22=3(d)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4m6u777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景资料:A机电安装公司承接某花园小区的住宅楼和室外工程的机电安装项目。为尽快完成任务,A机电安装公司将小区热力管网工程分包给业主指定的B管网建设工程公司,其管材和阀门由A机电安装公司采购。其中B管网建设工程公司承建的热力管网安装工作于第2年10
背景资料:某煤炭企业,为充分利用自己的资源优势,经合法的报批程序,在自己一大型煤矿附近建设一座大型火力发电厂。用施工总承包的方式进行邀请招投标。由于涉及电力行业,业主邀请A、B等五家具有电力一级施工总承包资质的企业参加投标。因为设计施工图纸尚未提
背景资料:某安装公司承包某制药厂生产设备工程的施工,该制药厂生产设备的主机及控制设备由建设单位从国外订货。制药厂生产设备的主机设备土建工程及机电配套工程由某建筑公司承建,已基本完工。安装公司进场后,按合同工期要求,与建设单位和制药厂生产设备主机及
高强度大六角头螺栓连接副终拧扭矩检查,宜在螺栓终拧1h后、24h之前完成检查。可采用的方法是()。
背景资料:某机电安装公司承接一项炼油厂的塔体群安装工程,工程内容包括:各类塔体就位、各类管道、自动控制和绝热工程等。其中最高塔体为42m,最重塔体为102t。合同工期为3个月,合同约定:如果合同工期违约1d罚款10000元,如每提前1d奖励500
关于机械设备安装精度的控制方法,下列说法中正确的有()。
( )是保冷结构的外层。
长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工测量中,当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于()m,同时,不宜小于20m。
下列材料适用于含酸碱的排风系统风管的是()。
钢板桩围堰在黏土中施工时,不宜使用( )下沉办法。
随机试题
系统性思维方法主要包括_____、_____、______。
已知转轴危险截面的直径d=40mm,承受弯矩M=300N.m,扭矩T=800N.m,弯曲应力为对称循环,扭转切应力为脉动循环。轴材料为40Cr钢质,σ-1=355MPa,τ2=200MPa,φσ=0.2,φτ=0.1,设(Kσ)D=2.2,(Kr)D=1.
支气管哮喘的护理措施有( )。
生产经营单位的安全教育培训工作是()的重要途径。
在对建设工程合同实施的控制过程中,承包人合同管理人员进行合同诊断的主要内容之一是( )。
对于各种应收款项,企业应当在实际发生坏账时才确认资产减值损失,同时冲减应收款项。()
2015年12月31日,甲公司对一起未决诉讼确认的预计负债为800万元。2016年3月6日,法院对该起诉讼判决,甲公司应赔偿乙公司600万元;甲公司和乙公司均不再上诉。甲公司适用的所得税税率为25%,按净利润的10%提取法定盈余公积,2015年度财务报告批
()是按父系来标识血缘关系的结果,其主要作用在于“明贵贱”。
下列说法不正确的一项是()。
______proposedtheideaofthesurfacestructureandthedeepstructure.
最新回复
(
0
)