首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m3,单价为10元/m3;砌石10万m3(不考虑砌石定额系数,所需开采石方10万m3),单价为40元/
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m3,单价为10元/m3;砌石10万m3(不考虑砌石定额系数,所需开采石方10万m3),单价为40元/
admin
2017-03-30
91
问题
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m
3
,单价为10元/m
3
;砌石10万m
3
(不考虑砌石定额系数,所需开采石方10万m
3
),单价为40元/m
3
。
(1)合同中的有关情况为:
①合同开工日期为9月20日。
②工程量清单中单项工程量的变化超过20%按变更处理。
③发包人指定的采石场距工程现场10km,开采条件可满足正常施工强度500m
3
/天的需要。
④工程施工计划为先填筑,填筑全部完成后再砌石施工。
⑤合同约定每年10月1日至3日为休息日,承包人不得安排施工。
(2)在合同执行工程中:
①在土方施工中,由于以下原因引起停工:
事件1:合同规定发包人移交施工场地的时间为当年10月3日,由于发包人原因,实际移交时间延误到10月8日晚;
事件2:10月6日至15日因不可抗力事件,工程全部暂停施工;
事件3:10月28日至11月2日,承包人的施工设备发生故障,主体施工发生施工暂停。
承包人设备停产一天的损失为1万元,人工费需8000元。
②土方填筑实际完成300万m
3
,经合同双方协商,对超过合同规定百分比的工程量,单价增加了3元/m
3
;土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。
③工程施工中,承包人在发包人指定的采石场只开采了5万m
3
后,该采石场再无石材可采。监理人指示承包人自行寻找采石场。
承包人另寻采石场发生合理费用支出5000元。新采石场距工程现场30km,石料运输运距每增加1km,运费增加1元/m
3
。采石场变更后,由于运距增加,运输能力有限,每天只能运输400m
3
,监理人同意延长工期。采石场变更后,造成施工设备利用率不足并延长工作天数,合同双方协商从使用新料场开始,按照2000元/天补偿承包人的损失。
④工程延期中,承包人管理费、保险费、保函费等损失为5000元/天。
问题:
试分析确定承包人应获准的工程延期天数。
选项
答案
承包人应获准的工程延期天数是由于业主的原因、业主应承担的风险造成的工期延误。本例中包括: ①移交场地延误; ②不可抗力停工; ③石料场变化后运输能力降低。 本例中,批准工程延期为37天,其中: ①因天气原因、移交场地延误等原因(属于发包人应承担的停工原因)造成从10月4日至10月15日暂停,工期延误12天。 ②由于石料场变化,运输能力不足,影响填筑工效,延长工期: [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4tKw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
客运专线箱梁的刚度强、重量大,对制梁台座、存梁台座及提梁机轨道基础的承载能力及不均匀沉降提出了很高的要求,制梁场的位置应尽量选在地质条件好的地方,减少(),尽量降低大型临时工程费用。
边坡挂网锚喷(含锚杆、挂网)防护时,喷层厚度应满足设计要求。当喷层厚度()。
钢筋原材料进场检验验收批组成中,热轧圆盘条,热轧光圆钢筋,热轧带肋钢筋和余热处理钢筋:每批钢筋应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成,并不得大于()t。
下列关于水泥检验说法正确的有()。
变更设计必须坚持()原则,严格依法按程序进行变更设计,严禁违规进行变更设计。
铁路环境保护工作必须贯彻的方针包括()。
铁路建设项目申请国家验收应在初步验收合格且初期运营()后进行。
某客运专线土建工程第三合同段,平面示意图如下:除3号特大桥主跨为1~96m提篮拱桥(架桥机可运量通过)外,其余均为32m预应力混凝土简支箱梁。箱梁设计为双线整孔箱梁,约重900t,采用1台架桥机架梁。竹岭隧道均为Ⅱ、Ⅲ级围岩,隧道中间有开辟斜井的条件。
某铁路客运专线铁路工程,采用CRTSⅡ型板式无砟轨道。施工过程中,由于建设单位赶工期,施工单位组织不力,造成部分无砟轨道返工,影响工期1个月,造成直接经济损失为250万元人民币。问题:根据《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》TB10754—2018
某混凝土坝工程项目施工合同于2000年12月签订,约定的合同工期为20个月,2001年1月开始正式施工。施工单位按合同工期要求编制了混凝土结构工程施工进度时标网络计划(如图1所示),并经专业监理工程师审核批准。该项目的各项工作均按最早开始时
随机试题
维生素C缺乏易发生
肾自截的X线征象为
维系DNA两条链形成双螺旋的化学键是
患者崩漏下血,色紫黑、有块,小腹疼痛拒按,血块排出后痛减,舌质紫暗、脉涩、治疗应选用:
对医德修养的意义表述正确的是
本案一审法院决定适用简易程序是否正确?原因是什么?二审法院的审理期限按照法律规定是多长时间?如果本案二审法院不能按法定期限结案,其应如何处理?
金融互换是指两个或两个以上的当事人按共同商定的条件,在约定的时间内定期交换现金流的金融交易。( )
十八大报告提出,全面提高开放型经济水平,适应经济全球化新形势,必须实行更加积极主动的开放战略,完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系。经济全球化趋势的主要表现有()
如果对于给定的一组数值,所构造出的二叉树的带权路径长度最小,则该树称为【】。
Decideforyourself.Thisone______thatone.
最新回复
(
0
)