首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 施工总承包单位与建设单位于2010年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:(1)人工费综合单价为45元/工日;(2)1周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期1 d;(3)施工总承包单位须配有应
【背景资料】 施工总承包单位与建设单位于2010年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:(1)人工费综合单价为45元/工日;(2)1周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期1 d;(3)施工总承包单位须配有应
admin
2016-03-08
5
问题
【背景资料】
施工总承包单位与建设单位于2010年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:(1)人工费综合单价为45元/工日;(2)1周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期1 d;(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月1 5日开工,施工过程中发生如下事件。
事件1:3月1 9~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人工窝工20工日,1台挖掘机陷入淤泥中。
事件2:3月21日施工总承包单位租赁1台塔式起重机(1 500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2 d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
事件3:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月1 5日复工的指令。期间共造成人工窝工300工日。
事件4:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8 h。
事件5:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量350 m
2
。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600 m
2
,用量最大的一种人造饰面木板为300 m
2
。
针对事件1~3事件,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
【问题】
事件4中,施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。
选项
答案
事件4中,施工总承包单位可以获得工期顺延。 理由:合同中约定1周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期1 d,事件4是由供电局检修线路停电导致工程停工8 h,因此,可以获得工期顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5EYJ777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
对导线敷设处的环境温度,下列说法正确的是()。
对6~35KV电力变压器的()故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置。
下列因素不是敞露式大电流母线附近钢结构发热的主要原因的是()。
为了保证某工程在“五一”前竣工,建设单位要求施工单位不惜一切代价保证工程进度,对此,下面说法正确的是()。
节能产品的生产者、销售者,可以根据(),按照国家有关节能产品认证的规定:向经国务院认证认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请。
甲工厂向乙大学发函表示:“我厂生产的×型电教室耳机,每副30元。如果贵校需要,请与我厂联系。”乙大学回函:“我校愿向贵厂订购×型耳机1000副,每副单价30元,但需在耳机上附加一个音量调节器。”2个月后,乙大学收到甲厂发来的1000副耳机,但这批耳机上没有
铅直的刚性杆AB上铰接着三根材料相同,横截面面积相同,相互平行的水平等直杆,其长度分别为l、2l和3l,如图5-10所示。今在B端作用一水平的集中力F,若以FN1、FN2、FN3和ε1、ε2、ε3分别表示杆1、2、3的轴力和应变值,给定以下四种情况,正确的
如图所示,铝合金桁架承受集中力F作用,已知两杆的横截面均为50mm×50mm的正方形,材料的弹性模量E=70GPa,假设失稳只能发生在桁架的平面内,当桁架失稳时,F值为()。
根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为()。
随机试题
女性,32岁。8天来高热、寒战,腰痛伴尿频、尿痛。既往体健,无类似病史。查体:T39.4℃,左侧肾区叩击痛阳性。化验尿蛋白(+),白细胞30~40个/HP,白细胞管型0~2个/低倍视野,比重1.025。诊断该病的主要依据是
以下关于牙体缺损修复中增加患牙抗力的措施,哪项是错误的
当宏观经济趋好时,投资者预期公司效益和自身的收入水平会上升,证券市场人气旺盛,从而推动市场平均价格走低。()
在法律没有具体规定举证责任承担时,仲裁庭可以根据()原则,综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担。
【2014年山东省属真题】学校教育对文化的作用有()。
人类具有相信“自己人”倾向,一个有经验的谈话者,总是使自己的声调、音量、节奏与对方相称,就连坐的姿势也尽力给对方在心理上有相容之感。比如,并排坐着比相对而坐在心理上更具有共同感。这段话的主旨是()。
Accordingtotheauthor,whichofthefollowingstatementsistrue?Peleiscitedasanexampleinthesecondparagraphtoillu
Readthetextbelow.Writeanessayinabout120words,inwhichyoushouldsummarizethekeypointsofthetextandmakecommen
ToliveforeverwasthedreamofmanyemperorsinancientChina.PeoplewasorderedtocallthemWansui,whichmeans10000year
Whileanti-slaverysentimenteventuallydictatedpolicyinboththeUnitedStatesandGreatBritain,thecourseofabolitiondif
最新回复
(
0
)