首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图2—1所示。 工程实施到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。 事件1:A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原设
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图2—1所示。 工程实施到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。 事件1:A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原设
admin
2021-08-06
35
问题
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图2—1所示。
工程实施到第5个月末检查时,A
2
工作刚好完成,B
1
工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。
事件1:A
1
工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原设计进行变更,设计变更后工程量没有增加,但承包商提出以下索赔:设计变更使A
1
工作施工时间增加1个月,故要求将原合同工期延长1个月。
事件2:工程施工到第6个月,遭受飓风袭击,造成了相应的损失,承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔,经业主工程师审核后的内容如下:
(1)部分已建工程遭受不同程度破坏,费用损失30万元。
(2)在施工现场承包商用于施工的机械受到损坏,造成损失5万元;用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏,造成损失1万元。
(3)由于现场停工造成机械台班损失3万元,人工窝工费2万元。
(4)施工现场承包商使用的临时设施损坏,造成损失1.5万元;业主使用的临时用房破坏,修复费用1万元。
(5)因灾害造成施工现场停工0.5个月,索赔工期0.5个月。
(6)灾后清理施工现场,恢复施工需费用3万元。
事件3:A
3
工作施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1.5个月,发生人工窝工和机械闲置费用4万元(有签证)。
不考虑施工过程中发生各事件的影响,在施工网络进度计划图中标出第5个月末的实际进度前锋线,并判断如果后续工作按原进度计划执行,工期将是多少个月?
选项
答案
第5个月末的实际进度前锋线如下图所示。 [*] 如果后续工作按原进度计划执行,该工程项目将被推迟两个月完成,工期为15个月。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5g75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
审查施工单位选择的分包单位的资质,属于()的监理工作内容。
()是将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行定量化的过程。
下列内容中,属于监理有限责任公司的特点是( )。
组织设计确定各部门的职能,应使( )的领导、检查、指挥灵活,达到指令传递快、信息反馈及时。
监理企业履行委托监理合同时发生的成本是( )。
()核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认。
在设计阶段,监理单位为做好设计管理工作,应收集的信息有( )。
总监理工程师应及时向( )提交有关质量事故的书面报告并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
下列合同中,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的有()。
大中型及限额以上项目的项目建议书,由( )委托具有相应资质的工程咨询单位评估后审批。
随机试题
下列哪种溶液被推荐为病理标本的首选固定液
根据动态控制原理,项目目标动态控制的第一步工作是()。
在招标采购中,下列情形应予废标的有( )。
宽限期是指借款人不需还本付息的期限。()
根据契税法律制度的规定,下列各项中,不属于契税纳税人的是()。
人类智力是无法获得完美认知的,一个开放的社会,应该承认人类容易犯错的特性,而封闭社会则会否认这一点。封闭社会也在努力消除或者不想承认不确定性,它会为历史设定一个单线性的目标。与之相比,开放社会承认不确定性,也承认整个社会目的的不确定性。如果我们承认未来是变
毛泽东在《论十大关系》中所确定的基本方针和在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中所强调的社会主义国家政治生活的主题,二者有一个共同的着眼点,那就是
软件测试的目的是()。
Thegreatestimpactonthefamilyoverthelast50yearshasbeenthechangingroleofthewife.Thesechangeshaveaffectednot
A、Thewomancanputthedressingtableintothestudyroom.B、Thewomancanuseonedressingtableasastudytable.C、Thewoman
最新回复
(
0
)