首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【2007】某大型工业项目的主厂房工程,发包人通过公开招标选定了承包人,并依据招标文件和投标文件,与承包人签订了施工合同。合同中部分内容如下: (1)合同工期160天,承包人编制的初始网络进度计划,如图2.1所示。 由于施工工艺要求,该计划中C、E、I三项
【2007】某大型工业项目的主厂房工程,发包人通过公开招标选定了承包人,并依据招标文件和投标文件,与承包人签订了施工合同。合同中部分内容如下: (1)合同工期160天,承包人编制的初始网络进度计划,如图2.1所示。 由于施工工艺要求,该计划中C、E、I三项
admin
2019-03-27
34
问题
【2007】某大型工业项目的主厂房工程,发包人通过公开招标选定了承包人,并依据招标文件和投标文件,与承包人签订了施工合同。合同中部分内容如下:
(1)合同工期160天,承包人编制的初始网络进度计划,如图2.1所示。
由于施工工艺要求,该计划中C、E、I三项工作施工需使用同一台运输机械;B、D、H三项工作施工需使用同一台吊装机械。上述工作由于施工机械的限制只能按顺序施工,不能同时平行进行。
(2)承包人在投标报价中填报的部分相关内容如下:
①完成A、B、C、D、E、F、G、H、I九项工作的人工工日消耗量分别为:100、400、400、300、200、60、60、90、1000个工日;
②工人的日工资单价为50元/工日,运输机械台班单价为2400元/台班;吊装机械台班单价为1200元/台班;
③分项工程项目和措施项目均采用以直接费为计算基础的工料单价法,其中的间接费费率为18%,利润率为7%,税金按相关规定计算,施工企业所在地为县城。
(3)合同中规定:人员窝工费补偿25元/工日;运输机械折旧费1000元/台班;吊装机械折旧费500元/台班。
在施工过程中,由于设计变更使工作E增加了工程量,作业时间延长了20天,增加吊工100个工日,增加材料费2.5万元,增加机械台班20个,相应的措施费增加1.2万元。同时,E、H、I的工人分别属于不同工种,H、I工作的最早开始时间受到影响。
问题:
对承包人的初始网络进度计划进行调整,以满足施工工艺和施工机械对施工作业顺序的制约要求。
选项
答案
[*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5j75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
建设工程的目标控制通常表现为( )循环过程。
在FIDIC道德准则中,通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前()该咨询工程师的工作。
当事人因对方违约而支出的防止损失扩大的费用由()承担。
《建设工程监理规范》规定,当承包单位提出费用索赔的理由同时满足( )条件时,项目监理机构应予以受理。
监理工程师进行全过程、全方位的质量控制,尽可能做到主动控制、事前控制,这是由于工程质量具有()特点。
编制和实施施工进度计划是()的责任。
《中华人民共和国招标投标法》自()起施行。
《建设工程质量管理条例》规定,( )单位不得转包所承担的工程。
某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误,比正常报价少报20%,虽然被确定为中标人,但拒绝与业主签订施工合同,该风险对策为()。
根据《建设安全生产管理条例》,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门( )方可任职。
随机试题
A.心性混合性发绀B.肺性发绀C.周围性发绀D.混合性发绀E.缺血性周围性发绀下列疾病可出现哪种类型发绀
A.别嘌醇B.秋水仙碱C.泼尼松龙D.苯溴马隆E.对乙酰氨基酚痛风急性发作期,为抗炎镇痛和抑制白细胞对尿酸盐结晶的吞噬作用可选
法院对一起共同犯罪案件审理后分别判处甲死缓、乙无期徒刑。甲没有提出上诉,乙以量刑过重为由提出上诉,同时检察院针对甲的死缓判决以量刑不当为由提起抗诉。下列关于第二审程序的何种表述是错误的?()
下列各项关于无形资产会计处理的表述中,正确的有()。
家庭对于()相当于细胞对于()
根据所给资料,回答下列问题。免费午餐基金自2011年4月正式启动,截至2012年底,总收入为4377.4万元,总支出为1459.1万元,结余2918.3万元。2011—2012年,捐赠支出占免费午餐基金支出的比重约是()。
简述中国近代的新军阀混战及其影响。
如图8—1,扇形AOB的圆心角为直角,正方形OCDE内接于扇形,点C、E、D分别在OA、OB、上,过点A作AF⊥ED交ED的延长线于F,垂足为F,如果正方形的边长为1,则阴影部分的面积为()。
下列属于条件运算符的是()。
Schoolslookingtobancellphonesmayhaveanewexcuse:agrowingnumberofpeoplearedevelopinganallergytometalinthed
最新回复
(
0
)