首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机电安装公司承接了一平板玻璃厂的施工总承包工程,合同执行过程中发生了如下事件: 事件一,由于设计原因,设计图纸对主生产工艺线进行了修改;设备基础按图施工时,发现基础下有一溶洞,而业主提供的工程地质资料未显示,需采用桩基处理;政府对项目环境保护等级
某机电安装公司承接了一平板玻璃厂的施工总承包工程,合同执行过程中发生了如下事件: 事件一,由于设计原因,设计图纸对主生产工艺线进行了修改;设备基础按图施工时,发现基础下有一溶洞,而业主提供的工程地质资料未显示,需采用桩基处理;政府对项目环境保护等级
admin
2015-06-02
67
问题
某机电安装公司承接了一平板玻璃厂的施工总承包工程,合同执行过程中发生了如下事件:
事件一,由于设计原因,设计图纸对主生产工艺线进行了修改;设备基础按图施工时,发现基础下有一溶洞,而业主提供的工程地质资料未显示,需采用桩基处理;政府对项目环境保护等级提出新的要求;施工单位采用新工艺、新技术以提高工程质量;工程环境发生变化。施工单位提出需变更合同。
事件二,施工过程中,因设计更改了主机设备标高、基线和位置尺寸,而相关联设备施工单位也要求设计院出设计变更,设计院只口头答复其他关联设备以主机设备为准即可,因而造成了部分已安装的设备返工和工期延误。施工单位向业主提出费用和工期
索赔。
事件三,施工过程,施工单位为节约成本,直接向业主提交了一份既能保证质量又能节约原材料的工程变更,得到了业主认可,并直接将工程变更单下发到施工单位。
事件二中,施工单位向设计单位提出相关联设备设计变更要求是否合理?为什么?
选项
答案
从合同变更范围和影响分析,施工单位的要求合理。因为:(1)关联设备也存在标高、基线、位置和尺寸,这是施工的主要依据,也是设计变更的核心内容,故合情合理;(2)部分设备已安装就位,重新调整势必增加人工、材料、机械费用并延误工期,有设计变更,就有了文字依据。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6iWw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
水利水电工程施工临时设施主要包括施工交通运输和()两部分。
承包人覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的,由()承担由此增加的费用和(或)工期延误。
根据《水利水电工程施工质量检测与评定规程》sL176一2007,质量缺陷是指对工程质量有影响,但小于()的质量问题。
在水利水电工程施工进度计划中,()是确定工程计划工期、确定关键路线、关键工作的基础,也是判定非关键工作机动时间和进行计划优化、计划管理的依据。
大中型水利工程发生质量事故后,事故处理大体积混凝土工程所需的物资、器材和设备、人工等直接损失费约400万元的事故属于()。
通过面状布孔灌浆,改善岩基的力学性能,减少基础的变形,以减少基础开挖深度的一种灌浆方法是()。
水工建筑物主轴线延长至施工影响范围外的目的是()。
水电工程完成建设目标的标志是()。
根据《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008的有关规定,阶段验收由()或其委托单位主持。阶段验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成。必要时,可邀请地方政府及有关部门参加。
就地安装的仪表盘、柜、箱位置应选择在( )的位置。
随机试题
国家权力的主要属性是()
法治国家的重要标志是
A、seasonB、masterC、husbandD、suitC
A.甲氰咪胍B.阿托品C.前列腺素E2D.吗丁啉E.奥美拉唑抑制迷走神经,减少胃酸分泌,延缓胃排空
( )是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。
下列不属于为生产和生活服务的部门是()。
在项目管理实施过程中,()是项目生命周期中时间最长、完成的工作量最大、资源消耗最多的阶段。
一、注意事项1.申论考试必须在指定位置用钢笔或圆珠笔作答,并在指定的位置填写(或填涂)自己的姓名及有关信息。2.申论考试与一般的写作考试不同,它是对应考者阅读理解能力、分析能力、提出并解决问题能力和文字表达能力的综合测试。3.请先仔
下面不属于软件设计原则的是
Shecan’thelp(cry)______atsuchatouchingmovie.
最新回复
(
0
)