首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机电工程,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d,误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所
某机电工程,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d,误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所
admin
2011-08-27
41
问题
某机电工程,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d,误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(单位:d)。
施工过程中发生如下事件:
事件1:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费用属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3:①由于建设单位要求对B工作的施工图样进行修改,致使B工作停工3d(每停ld影响30工日,10台班)。②由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5d(每停1d影响40工日,10台班)。③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6d(每停1d影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。事件4:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122d。
事件4中试验检验费用应由谁承担?
选项
答案
事件4中,若构件质量检验合格,由建设单位承担试验检验费用;若构件质量检验不合格,由施工单位承担试验检验费用。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6msu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
项目法人就本建设项目制定的应急救援预案应当包括()。
土石坝施工中,当黏性土料含水量偏低时,主要应在()加水。
《防汛条例》规定,防汛抗洪工作实行()负责制。
在电压等级为220kV的带电体附近进行高处作业时,工作人员的活动范围距带电体的最小安全距离为()m。
某大型水电站工地,施工单位A在重力坝浇筑过程中,管理人员只在作业现场的危险区悬挂了警示牌,夜间施工时,却发生了高空坠落死亡3人的事故。工程建设期间,还时常发生当地群众到建设管理单位及施工工地大量聚集事件。当工程某隐蔽部位的一道工序施工结束,在未通知监理人员
某水利枢纽工程,主要工程项目有大坝、泄洪闸、引水洞、发电站等,2003年2月开工,2004年6月申报文明建设工地,此时已完成全部建安工程量的25%。有关主管部门为加强质量管理,在工地现场成立了由省水利工程质量监督中心站以及工程项目法人、设计单位和监理单位
根据开挖方法、开挖难易、坚固系数等,土分为()级。
根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378—2007,下列关于地下洞室开挖施工过程中,洞内氧气、有害气体和粉尘含量的要求正确的是()。
在洞室开挖的围岩类型中,Ⅳ类围岩的特点是()。
( )是针对设备安全或性能最重要的相关检验、试验而设置的,监督人员在现场进行作业监视。
随机试题
血液中C02浓度增高,使呼吸加强的作用机制是()
浆膜下子宫肌瘤最常见的症状是
A/酯苷B/氧苷C/C-苷D/S-苷E/酚-苷芥子酶可以水解
患儿,发热恶风,头痛,鼻塞,流脓涕,咳嗽较剧,咳声重浊,喉中痰鸣,痰稠色黄,舌苔厚腻,脉象浮滑而数。辨证为
依据我国刑事诉讼法规定,如果被告人没有委托辩护人,人民法院应当为其指定辩护人的情形是( )。
广播电视建筑应按其()等因素,分为一、二两类建筑物。
会计期末,企业结账的内容包括()。
有人说“既然实践是检验真理的唯一标准,党提出的新的路线方针政策还没有经过实践的检验,还不能证明它是真理,因而不能坚决贯彻执行。”这种说法的错误在于不承认党的新路线方针政策()。
考虑二次型f=x12+4x22+4x32+2λx1x2一2x1x3+4x2x3,问λ取何值时,f为正定二次型?
A、She’lltypethereportforhim.B、She’llteachthemanhowtotype.C、ShehasnoideawhereDianais.D、Shedoesn’tknowhow
最新回复
(
0
)