【背景资料】某市公路工程改建项目，业主与某承包商按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同中约定，一座立交桥实施分包，由某桥梁专业分包单位施工，该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件。事件一：施工期间，承包方发现施工图

admin2016-01-05 50

问题【背景资料】
某市公路工程改建项目，业主与某承包商按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同中约定，一座立交桥实施分包，由某桥梁专业分包单位施工，该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件。
事件一：
施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改。由于图纸修改，造成停工10天。承包方提出工期延期10天与费用补偿3万元的要求。
事件二：
施工期间由于强台风的影响，遭遇了50年一遇的特大暴雨的袭击，使得工程被迫停工7天，承包方提出工期延期7天与费用补偿2万元的要求。
事件三：
施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪声对他们有干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
事件四：
由于某路段路基基底是淤泥，根据设计文件要求，需进行换填，在招标文件中已提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出渣作为填料换填，但施工中发现隧道出渣级配不符合设计要求，需要进一步破碎，以达到级配要求，承包方认为施工费用高出合同单价，如仍按原价支付不合理，需另行给予延期20天与费用补偿20万元的要求。
事件五：
由于业主要求，立交桥设计长度增加了3m，业主的工程师向承包方下达了变更指令。承包方收到变更指令后，及时向分包单位发出了变更通知。分包单位接到变更通知后，向承包方提出了需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔要求。承包方以此向分包单位支付索赔款20万元的凭证为索赔依据，向业主的工程师提出要求补偿该笔费用20万元和延长工期30天的要求。
【问题】
施工单位向建设单位索赔的程序如何?

选项

答案施工单位应以书面形式向建设单位索赔，索赔程序为： (1)索赔事件发生后28天内，向监理方发出索赔意向通知； (2)发出索赔意向通知28天内，向监理方提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料； (3)监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据； (4)监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6oYJ777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

一个有源二端网络N如图a所示，测得a、b之间的开路电压Uabk=18V，当两端接一个9Ω电阻时，流过该电阻的电流为1．8A，则该二端网络的等效电源模型图b中的参数为()。

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和()标准。

工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当()。

有一段管路如图所示，过流断面1-1处的管径d1=0．2m，位置高度h1=2．0m，压强水头水柱。过流断面2-2处的管径d2=0．4m，位置高度h2=4．0m，压强水头断面平均流速v2=1．0m／s。说明管路中水流的流动情况，正确的是()。

在低压供电系统中，PE线采用单芯绝缘导线时，按机械强度要求，截面在有机械性的保护时为()mm2。

从事建设工程勘察、设计活动，应当坚持的()原则。

关于行政许可期限，下列说法正确的是()。

下列应取得排污许可证的是：

()中显示的是系统根据用户的使用习惯列出的最常使用的几个应用程序，供用户快速选择。

在Excel2010的A1单元格中输入函数“=MID(”数据库管理系统”，4，2)”，按回车键后，A1单元格中的值为________。

逆变弧焊整流电源体积小、重量轻、节省材料，且高效节能。()

双面阅读型CR其IP的DQE值比普通IP增加了

李有良应以谁为被告?若有管辖权的法院之间就本案管辖权问题发生了争议，应如何确定管辖法院?

根据《保险法》的规定，人身保险的投保人在订立保险合同时，对某些人员具有保险利益。该人员包括()。

Theconceptofinternet,______hasintriguedscientistssincethemid-20thcentury.

有以下程序，程序运行后的输出结果是main(){intm=1，n=2，p=&m，q=&n，r；r=p；p=q；q=r；printf("％d，％d，％d，％d＼n"，m，n，p，*q)；}

建筑工程管理与实务

一级建造师

一个有源二端网络N如图a所示，测得a、b之间的开路电压Uabk=18V，当两端接一个9Ω电阻时，流过该电阻的电流为1．8A，则该二端网络的等效电源模型图b中的参数为()。

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和()标准。

工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当()。

有一段管路如图所示，过流断面1-1处的管径d1=0．2m，位置高度h1=2．0m，压强水头水柱。过流断面2-2处的管径d2=0．4m，位置高度h2=4．0m，压强水头断面平均流速v2=1．0m／s。说明管路中水流的流动情况，正确的是()。

在低压供电系统中，PE线采用单芯绝缘导线时，按机械强度要求，截面在有机械性的保护时为()mm2。

从事建设工程勘察、设计活动，应当坚持的()原则。

关于行政许可期限，下列说法正确的是()。

下列应取得排污许可证的是：

()中显示的是系统根据用户的使用习惯列出的最常使用的几个应用程序，供用户快速选择。

在Excel2010的A1单元格中输入函数“=MID(”数据库管理系统”，4，2)”，按回车键后，A1单元格中的值为________。

逆变弧焊整流电源体积小、重量轻、节省材料，且高效节能。()

双面阅读型CR其IP的DQE值比普通IP增加了

李有良应以谁为被告?若有管辖权的法院之间就本案管辖权问题发生了争议，应如何确定管辖法院?

根据《保险法》的规定，人身保险的投保人在订立保险合同时，对某些人员具有保险利益。该人员包括()。

Theconceptofinternet,______hasintriguedscientistssincethemid-20thcentury.

有以下程序，程序运行后的输出结果是main(){intm=1，n=2，*p=&m，*q=&n，*r；r=p；p=q；q=r；printf("％d，％d，％d，％d＼n"，m，n，*p，*q)；}

有以下程序，程序运行后的输出结果是main(){intm=1，n=2，p=&m，q=&n，r；r=p；p=q；q=r；printf("％d，％d，％d，％d＼n"，m，n，p，*q)；}