首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某大学城工程,包括结构形式与建筑规模一致的四栋单体建筑,每栋建筑面积为21000m2。地上18层,地上18层,层高4.2m,钢筋混凝土框架一剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合同约定,除主体结构外的其他分部分项工程施工,总
背景 某大学城工程,包括结构形式与建筑规模一致的四栋单体建筑,每栋建筑面积为21000m2。地上18层,地上18层,层高4.2m,钢筋混凝土框架一剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合同约定,除主体结构外的其他分部分项工程施工,总
admin
2013-02-15
49
问题
背景
某大学城工程,包括结构形式与建筑规模一致的四栋单体建筑,每栋建筑面积为21000m
2
。地上18层,地上18层,层高4.2m,钢筋混凝土框架一剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合同约定,除主体结构外的其他分部分项工程施工,总承包单位可以自行依法分包,建设单位负责供应油漆等部分材料。
合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:A施工单位拟对四栋单体建筑的某分项工程组织流水施工,其流水施丁参数如下表:
其中:施工顺序I→Ⅱ→Ⅲ,施工过程Ⅱ与施工过程Ⅲ之间存在工艺间隔时间1周。
事件二:由于工期较紧,A施工单位将其中两栋单体建筑的室内装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位,B施工单位经A施工单位同意后,将其承包范围内的幕墙工程分包给具备相应资质的C施工单位组织施工,油漆劳务作业分包给具备相应资质的D施工单位组织施工。
事件三:油漆作业完成后,发现油漆成膜存在质量问题,经鉴定,原因是油漆材质不合格。B施工单位就此造成的返工损失向A施工单位提出索赔。A施工单位以油漆属建设单位供应为由,认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。
B施工单位直接向建设单位提出索赔。建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续,其对油漆材料的质量责任已经完成,因油漆不合格而返工的损失应由A施工单位承担,建设单位拒绝受理该索赔。
绘制事件一中流水施工进度计划横道图,并计算其流水施工工期。
选项
答案
横道图: [*] 流水施工工期:T=(M+N一1)×K+G,其中M=4,N=3,G=1,K=2,代入公式得(4+3~1)×2+1=13(周)。
解析
①流水施工的横道图表示法:横坐标表示流水施工的持续时间;纵坐标表示施工过程的名称或编号。n务带有编号的水平线段表示n个施工过程或专业工作队的施工进度安排,其编号①、②……表示不同的施工段。②工期的计算:T=(M+N—1)×K+G+Z—C,其中M为施工段数,N为流水施工过程或专业工作队数,K为流水步距,G为工艺间歇时间,Z为组织间歇时间,C为提前插入间歇时间。本案例中M=4,N=3,K=2,G=1,Z=0,C=0。故可计算得到工期为13周。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/74Qu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景材料:基期为当年5月,工程款按月计量,每月调整价差。该工程投标函投标总报价中,沥青占35%,柴油占15%,玄武岩占20%。施工单位7月份完成工程产值3156万元,8月份完成工程产值4338万元。各月价格见右表。问题:计算
背景材料:某高速公路全长450km,全线设6个互通式立体交叉,2个和其他高速公路连接,4个连接地方二级公路。监控系统采用三级管理方式。某施工单位承担该高速公路收费系统的施工,其中包括计算机系统、收费视频监视系统……设计文件设计的货车按车
关于钢管混凝土的管内混凝土质量要求的说法,错误的是()。
公路工程竣工验收工作所需的费用由()。
下列属于施工中材料费的控制措施的是()。
压实机械按压实作用的原理分为()。
背景材料:某桥基础为6根2.0m的桩基,桩长20m,地质条件如下:原地面往下依次为粘土、砂砾石、泥岩,承包人拟选用冲爪钻成孔。采用导管法灌注水下混凝土,导管使用前进行了水密试验,为防止导管沉放过程中接触钢筋笼,导管居中后快速沉放,并将导管底部沉放
悬臂浇筑梁的实测项目中属于关键项目的有()。
背景资料某施工单位承接了西部高速公路M合同段的施工任务。工程开工前,施工单位对施工图进行了初审、内部会审。在此基础上,建设单位组织设计、施工等单位共同对施工图进行了综合会审。各阶段会审的主要内容包括:施工图是否符合国家有关标准和经济政策的规定;建筑结构与
随机试题
海岸工程建设项目主要包括()以及其他一切改变海岸、海涂自然性状的开发工程建设项目。
建设永久性测量标志需要占用土地的,地下标志占用土地范围为()。
《中华人民共和国环境影保护法》规定,开发利用自然资源,应当(),依法制定有关生态保护和恢复治理方案并予以实施。
工程咨询单位在业务开发时,通过()体现和贯彻公司的经营战略。
水泵安装得好坏,对水泵的运行和寿命有重要影响。水泵安装有整体安装和分体安装两种方式。下列关于水泵安装操作中不正确的是()。
“备案号”栏应填()。“征免”栏应填()。
某企业2014年1月1日开始建造一项固定资产,未取得专门借款而占用两笔一般借款。一般借款包括:2014年1月1日借入三年期借款3000万元,年利率6%;20149月1日发行五年期债券2000万元,票面利率5%,到期一次还本付息,发行价2000万元。如果按照
非境内注册居民企业应当自收到居民身份认定书之日起30日内向主管税务机关申报办理税务登记,需要提供的资料有()。
存疑时有利于被告原则是指在刑事诉讼中遇到事实无法查清或查清事实所需成本过高的情况,依照有利于被告的原则判决。根据上述定义,下列表现符合该原则的是:
我国《刑法》明确规定:“国家工作人员滥用职权,假公济私,对控告人、申诉人、批评人实行报复陷害的,要判有期徒刑或拘役。”这表明:
最新回复
(
0
)