首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实行监理的工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定:吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不计入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月)。 施工过程中发生下列事件: 事件一:开工
某实行监理的工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定:吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不计入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月)。 施工过程中发生下列事件: 事件一:开工
admin
2019-09-24
41
问题
某实行监理的工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定:吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不计入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月)。
施工过程中发生下列事件:
事件一:开工后,建设单位提出工程变更,致使工作E的持续时间延长2个月,吊装机械闲置30台班。
事件二:工作G开始后,受当地百年一遏洪水影响,该工作停工1个月,吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。
事件三:工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下,就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前,发现该设备的部分部件损坏,调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月,发生费用1.6万元。对此,建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件四:工作K开始之前,建设单位又提出工程变更,致使该工作提前2个月完成,因此,建设单位提出要将原合同工期缩短2个月,项目监理机构认为不妥。
问题:
指出事件三中建设单位做法的不妥之处,说明理由。项目监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题?说明理由。
选项
答案
(1)不妥之处一:建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下,将其采购的设备存放在施工现场。 理由:建设单位在其所供应的材料设备到货前24小时应以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。双方共同清点接收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。 (2)不妥之处二:建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。 理由:建设单位未将设备移交施工单位保管。 (3)项目监理机构应同意给予施工单位补偿费用1.6万元,并延长工期1个月。 理由:建设单位采购的材料设备在未通知施工单位进行验收的情况下就存放于施工现场,由此发生的损坏、丢失由建设单位负责,而且工作I为关键工作,持续时间延长1个月会影响总工期。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/81q5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
设备监理工程师的合同管理工作主要包括()。
在进度控制中,设备监理工程师应完成的工作包括()。
我国推行的建设领域改革,核心是()。
业主与设备监理工程师之间的关系,是()。
工程师对全过程的合同管理都是使()运用法律手段按照合同文件的有关条款来履行各自的权利和义务。
按照我国《合同法》的规定,当事人可以解除合同的情形有()。
根据我国《招标投标法》规定,招标程序包括()。
根据我国《合同法》,合同履行中行使后履行抗辩权的条件有()。
按照我国《合同法》的规定,当事人就有关合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议时()。
随机试题
在以下股利政策中,有利于稳定股票价格,从而树立公司良好形象,但股利的支付与公司盈余相脱节的股利政策是()。
“刊载一切适于刊登的新闻”是哪一家报纸的新闻方针()
零售业常用______来衡量服务水平。()
健康教育最终目标是()
呕吐胃阴不足证的代表方是()。
地基验槽通常采用观察法。对于基底以下的土层不可见部位,通常采用()法。
证券经纪业务中,受托时因约定不明、证券经营机构审核凭证不慎而造成的风险属于交易差错风险。()
根据《中华人民共和国未成年人保护法》的规定,对违法犯罪的未成年人坚持()的原则。
将两个形状相同的三角板放置在一张矩形纸片上,按图示画线得到四边形ABCD,则四边形ABCD的形状是()。
有5名日本侵华时期被抓到日本的原中国劳工起诉日本一家公司。要求赔偿损失。2007年日本最高法院在终审判决中声称,根据《中日联合声明》,中国人的个人索赔权已被放弃,因此驳回中国劳工的诉讼请求。查1972年签署的《中日联合声明》是这样写的:“中华人民共和国政府
最新回复
(
0
)