按照设计施工总承包合同条款的规定，合同履行过程中发生的下列事件造成合同进度计划工作延误的，承包人可同时获得工期、费用和利润补偿的有( )。

admin2022-02-14 125

问题按照设计施工总承包合同条款的规定，合同履行过程中发生的下列事件造成合同进度计划工作延误的，承包人可同时获得工期、费用和利润补偿的有( )。

选项 A、不可预见物质条件
B、发包人原因影响设计进度
C、发包人提供的材料、设备延误
D、行政审批延误
E、发包人提供的基准资料错误

答案B,C,E

解析根据设计施工总承包合同通用条款规定，因不可预见物质条件异常恶劣气候条件，行政审批延误，发包人提供的材料、工程设备不符合要求，工程现场挖掘出有价值的文物、化石，争议评审组对监理人确定的修改等造成合同进度计划工作延误的，承包人只能获得工期和费用补偿，但不能获得利润补偿。而选项B、C、E造成合同进度计划工作延误的，承包人可同时获得工期、费用和利润补偿。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8KZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

按照设计施工总承包合同条款的规定，合同履行过程中发生的下列事件造成合同进度计划工作延误的，承包人可同时获得工期、费用和利润补偿的有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

建设工程委托监理合同中的“监理人”是指(　　)。

由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由(　　)。

在格式条款合同中，提供方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款(　　)。

担保人必须是第三人的担保方式是(　　)。

《建设工程委托监理合同》中明确的内容有(　　)。

委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是(　　)。

甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定(　　)。

材料采购合同双方当事人对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按(　　)的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。

承包人在双方确定设计变更后的14天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，(　　)。

紫苏可治

试述我国历代农书提出的主要农业经营思想与生产知识。

牛皱胃左方变位整复术最常选用的镇静、镇痛、肌松剂为()。

有关单位必须严格执行国务院卫生行政部门规定的管理制度、操作规程，防止传染病的医源性感染和致病微生物的扩散等。这些单位是

(　　)是指当所有人的财产被他人非法占有时，财产所有人或合法占有人，可以依照有关规定请求不法占有人返还原物，或请求法院责令不法占有人返还原物。

赵校长说，全体教师要把工作重点都放在教学上。

数字信封技术使用两层加密体制，在外层使用的是()加密技术。

Whatdoyouthinkisthebesttitleforthispassage?Fromthispassagewecaninferthat______.

按照设计施工总承包合同条款的规定，合同履行过程中发生的下列事件造成合同进度计划工作延误的，承包人可同时获得工期、费用和利润补偿的有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

建设工程委托监理合同中的“监理人”是指( )。

由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由( )。

在格式条款合同中，提供方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款( )。

担保人必须是第三人的担保方式是( )。

《建设工程委托监理合同》中明确的内容有( )。

委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是( )。

甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定( )。

材料采购合同双方当事人对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。

承包人在双方确定设计变更后的14天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，( )。

紫苏可治

试述我国历代农书提出的主要农业经营思想与生产知识。

牛皱胃左方变位整复术最常选用的镇静、镇痛、肌松剂为()。

有关单位必须严格执行国务院卫生行政部门规定的管理制度、操作规程，防止传染病的医源性感染和致病微生物的扩散等。这些单位是

( )是指当所有人的财产被他人非法占有时，财产所有人或合法占有人，可以依照有关规定请求不法占有人返还原物，或请求法院责令不法占有人返还原物。

赵校长说，全体教师要把工作重点都放在教学上。

数字信封技术使用两层加密体制，在外层使用的是()加密技术。

Whatdoyouthinkisthebesttitleforthispassage?Fromthispassagewecaninferthat______.

建设工程委托监理合同中的“监理人”是指(　　)。

由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由(　　)。

在格式条款合同中，提供方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款(　　)。

担保人必须是第三人的担保方式是(　　)。

《建设工程委托监理合同》中明确的内容有(　　)。

委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是(　　)。

甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定(　　)。

材料采购合同双方当事人对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按(　　)的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。

承包人在双方确定设计变更后的14天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，(　　)。

(　　)是指当所有人的财产被他人非法占有时，财产所有人或合法占有人，可以依照有关规定请求不法占有人返还原物，或请求法院责令不法占有人返还原物。