首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位(乙方)与某建筑单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同,合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前 (或拖后)1天奖(罚)5 000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(见图4-1),并得到甲方代表的同意
某施工单位(乙方)与某建筑单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同,合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前 (或拖后)1天奖(罚)5 000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(见图4-1),并得到甲方代表的同意
admin
2009-05-19
51
问题
某施工单位(乙方)与某建筑单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同,合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前 (或拖后)1天奖(罚)5 000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(见图4-1),并得到甲方代表的同意。
实际施工过程中发生了如下事件:
事件一:在房屋基槽开挖后,发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示,乙方配合地质复查,配合用工为10个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加工程费用4万元,因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天,人工窝工15个工日。
事件二:在发射塔基础施工时,因发射塔坐落位置的设计尺寸不当,甲方代表要求修改设计,拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元,发射塔基础施工延长2天。
事件三:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成窝工8个工日,房屋主体施工延长 2天。
事件四:在敷设电缆时,固乙方购买的电缆质量不合格,甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天,材料损失费1.2万元。
事件五:鉴于该工程工期较紧,乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施,使房屋装修施工缩短3天,该项技术措施费为0.9万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
[问题]
1.在上述事件中,乙方可以就哪些向甲方提出工期补偿和(或)费用补偿要求?为什么?
2.该工程的实际工期为多少天?可得到的工期补偿为多少天?
3.假设工程所在地人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为 18元/工日,间接费、利润等均不予补偿。则在该工程中,乙方可得到的合理的费用补偿有哪几项?费用补偿为多少元?
选项
答案
1.事件一:可以提出工期补偿和费用补偿要求,因为地质条件变化属于甲方应承担的责任 (或有经验的承包商无法预测的原因),且房屋基础工作位于关键线路上。 事件二:可以提出费用补偿和工期补偿要求,因为发射塔设计位置变化是甲方的责任,由此增加的费用应由甲方承担,但该项工作的拖延时间2天,没有超出其总时差8天,所以工期补偿为0天。 事件三:不能提出工期和费用补偿要求,因为施工机械故障属于乙方应承担的责任。 事件四:不能提出工期和费用补偿要求,因为乙方应该对自己购买的材料质量和完成的产品质量负责。 事件五:不能提出补偿要求,因为通过采取施工技术措施使工期提前,可按合同规定的工期奖罚办法处理,因赶工而发生的施工技术措施费应由乙方承担。 2.该工程实际工期为40天。可得到的工期补偿为30天。 (1)原网络进度计划(见图4-2)。 [*] 该工程施工网络进度计划的关键线路为①→②→④→⑥→⑦→⑧,计划工期为38天,与合同工期相同,二者相等。 (2)实际网络进度计划(见图4-3)。 [*] 关键路线:①→②→④→⑥→⑦→⑧。 将所有各项工作的持续时间均以实际持续时间代替,关键线路不变,实际工期为:38+3+ 2-3=40天(或11+12+9+6+2=40天)。 (3)由于甲方责任而导致的进度计划(见图4-4)。 [*] 关键线路:①→②→④→⑥→⑦→⑧。 将所有由甲方负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划相应工作的持续时间上,关键线路亦不变,工期为41天,可得到工期延长天数为3天。 3.在该工程结算时,乙方可得到的合理的费用补偿有: (1)由事件一引起增加的人工费用: 配合用工:10×30=300(元)。 窝工费:15×18=270(元)。 合计:10×30+15×18=570(元)。 (2)由事件一引起的工程增加费用:40 000元。 (3)由事件二引起的工程增加费用:15 000元。 (4)工期提前奖:(41-40)×5 000=5 000(元)。 所以,在该工程结算时,乙方可得到的合理的费用补偿总额为:570+40 000+15 000+ 5 000=60 570(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/93M5777K
本试题收录于:
设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类
0
设备监理综合实务与案例分析
注册设备监理师
相关试题推荐
下列选项中,关于《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337—2003)主要内容的说法正确的是()
《中华人民共和国物权法》中规定,本法所称物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利,包括()。
1984年国务院颁布了(),这是新中国成立以来,城市规划专业领域第一部基本法规。
城市规划管理的方法,一般说来有()。
《城市排水工程规划规范》规定,城市排水工程规划期限应与()期限一致。
工程管线的平面位置和竖向位置应采用城市()的坐标系统和高程系统。
1972年11月16日,联合国教科文组织通过的()提出应当保护属于全人类的具有普遍价值的文化和自然遗产。
根据《中华人民共和国文物保护法》,在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,不得破坏文物保护单位的历史风貌;工程设计方案应当根据文物保护单位的级别,经()同意后,报城乡建设规划部门批准。
疏散人口是减轻震灾和救灾工作的重要手段。下列说法不正确的是()。
在城市总体布局中,对城市居民的劳动组织有很大影响的是()。
随机试题
Amajorincentive(动力)forcollegeattendanceisthebeliefthatitwillprepareyouforacareer.Chancesarethatthecareery
首次公开发行股票招股说明书应披露发行人的()。
甲公司在销售中通常会给予客户一定期间的信用期。为了盘活存量资产,提高资金使用效率,甲公司与银行签订应收账款无追索权保理总协议,银行向甲公司一次性授信10亿元人民币,甲公司可以在需要时随时向银行出售应收账款。历史上甲公司频繁向银行出售应收账款,且出售金额重大
()是指原告请求法院通过判决改变或消灭与被告之间现存的某种民事关系的诉讼。
I’mtiredout.I______allafternoonandIdon’tseemtohavefinishedanything.
文学家在克隆一个时代横断面风景线的同时,克隆了自己人生的风景线。品察他们的克隆有双重意义:一是品察在时代变幻中凸现的人文景观;二是品察他们在时代场景中自身的人格取向。这段文字所表明的中心意思是()。
蜂鸣式营销是一种通过向潜在消费者直接提供企业产品或服务,使其获得产品或服务体验的销售方式。根据上述定义,下列不属于蜂鸣式营销的是:
幂级数的收敛域为_____________________。
Parents’MistakeIdeasAboutAsthmaDiseaseWatchingachildstruggletobreatheduringanasthmaattackisfrighteningfor
有以下程序#include<stdio.h>main(){intx;for(x=3;x<6;x++)printf((x%2):("*%d
最新回复
(
0
)